建设工程施工合同协议书全面.docVIP

建设工程施工合同协议书全面

合同编号：[具体编号]

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.工程内容：详细描述工程所包含的各项工作内容，如建筑施工的主体结构、装饰装修、给排水等，或其他特定工程的具体工作范围。

4.工程规模：明确工程的规模大小，如建筑面积、工程量等具体数据，以准确界定工程的规模程度。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]。

2.竣工日期：[具体竣工日期]。

3.工期总日历天数：[具体总日历天数]，双方应严格按照此工期进行施工和验收，如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，应按照合同约定的程序进行处理。

四、工程质量标准

应明确工程应达到的质量标准，如国家现行的建筑工程质量验收标准、行业标准等，具体规定工程在各个方面的质量要求，如结构安全、使用功能、外观质量等，保证工程质量符合相关规定和要求。

五、合同价款与支付

1.合同价款金额：[具体合同价款金额]，此金额为双方在合同中约定的工程总价款，包括所有的工程费用和相关税费等。

2.价款调整：如在施工过程中出现因设计变更、材料价格波动等因素导致合同价款需要调整的情况，应明确调整的条件、程序和方式，保证价款调整的合理性和公正性。

3.付款方式：详细规定付款的时间节点和比例，如工程预付款的比例和支付时间、工程进度款的支付节点和比例、工程竣工结算款的支付时间等，以保障双方的资金安全和工程顺利进行。

4.付款时间：明确各阶段付款的具体时间，如预付款应在合同签订后[X]日内支付，进度款应根据工程进度每月或每阶段支付一定比例等，保证付款时间的明确性和可操作性。

六、双方责任与义务

1.发包人责任与义务

1.1提供施工条件：负责提供施工现场的场地平整、道路畅通、水电供应等施工所需的基本条件，并保证施工过程中的场地安全和环境整洁。

1.2支付工程款项：按照合同约定的时间和比例及时支付工程款项，不得无故拖欠或克扣工程款，如因发包人原因导致工程款支付延误，应承担相应的违约责任。

1.3其他责任：履行合同中约定的其他责任，如协调与其他相关单位的关系、提供必要的技术资料等，保证工程的顺利进行。

2.承包人责任与义务

2.1施工组织与管理：负责编制详细的施工组织设计和施工进度计划，合理安排施工人员、材料和设备，保证工程按照合同约定的工期和质量标准进行施工。

2.2工程质量保证：建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量符合合同约定的标准，如出现质量问题应及时整改并承担相应的责任。

2.3安全生产责任：严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定安全生产规章制度和操作规程，加强施工现场的安全管理，保证施工人员的人身安全和工程的安全。

2.4其他义务：履行合同中约定的其他义务，如保护施工现场周围的环境、配合发包人进行工程验收等，不得有损害发包人利益或影响工程正常进行的行为。

七、工程变更

1.变更的范围与程序：明确工程变更的范围，如设计变更、工程量变更等，规定变更的程序，如提出变更申请、经双方协商同意、签订变更协议等，保证变更的合法性和规范性。

2.变更价款的确定：对于因工程变更导致的价款调整，应明确确定变更价款的方法和依据，如按照市场价、合同约定的计价方式等，保证变更价款的合理性和公正性。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收的条件与程序：规定竣工验收的条件，如工程已按照合同约定完成、质量符合标准、资料齐全等，明确竣工验收的程序，如承包人申请、发包人组织验收、验收合格后出具验收报告等，保证竣工验收的顺利进行。

2.结算的依据与方式：明确工程结算的依据，如合同、变更协议、工程量清单等，规定结算的方式，如按照固定总价结算、按实结算等，保证结算的准确性和公正性。

九、违约与索赔

1.违约情形与责任：详细列举双方可能出现的违约情形，如发包人未按时支付工程款、承包人未按时完成工程等，规定违约方应承担的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等，以约束双方的行为，保障合同的履行。

2.索赔的程序与期限：明确索赔的程序，如提出索赔申请、提供相关证据、经双方协商或通过仲裁或诉讼解决等，规定索赔的期限，如在知道或应当知道索赔事由之日起[X]日内提出索赔申请等，保证索赔的及时性和有效性。

十、争议解决

1.争议解决方式：约定双方在合同履行过程中出现争议时的解决方式，如协商解决、仲裁解决或诉讼解决等，明确选择仲裁或诉讼的地点和机构，以保障争议能够得到及时、公正的解决。

2.仲裁或诉讼地点：具体规定仲裁或诉讼的地