更换房盖工程施工合同10篇.docx

更换房盖工程施工合同10篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行更换房盖工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：更换房盖工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：对甲方现有房屋进行房盖更换，包括拆除旧房盖、安装新房盖等相关工程。

二、合同工期

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.工期顺延：因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程无法按期完成的，工期可相应顺延。

三.工程价款及支付方式

1.工程总价款（含税金）：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按照以下方式支付工程款项：

合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__％作为预付款。

工程竣工并经双方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照相关国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

3.验收标准：按照国家和地方现行的相关工程质量和验收规范进行验收。

4.验收合格后，双方签订验收合格证书。

五、工程保修

1.保修范围：工程竣工验收合格后，乙方负责保修，保修期限为____年。

2.保修内容：因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方负责免费维修。

3.保修期间，如因甲方使用不当或其他不可抗力因素导致的问题，乙方可协助维修，费用由甲方承担。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款项的，乙方有权停工，工期可相应顺延。甲方逾期付款的，应按未付款项的____％向乙方支付违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程施工的，应向甲方支付违约金，并承担因此造成的损失。

3.因工程质量问题导致的违约责任，按照相关法律规定处理。

七、其他约定事项

1.安全施工：乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工期间的安全生产。如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

2.工程变更：如工程需要进行变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量及价格等事项。

3.争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（业主）：____________________（盖章）

乙方（施工单位）：____________________（盖章）

签订日期：____年__月__日

篇2

甲方（业主）：__________________

乙方（施工单位）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，就甲方房盖的更换工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：__________________

2.工程内容：更换房盖，包括拆除旧房盖、安装新房盖等工程内容。

二、合同价格及付款方式

1.本工程总造价为人民币（大写）__________元整，（小写）￥______元。此价格包含材料费、人工费、管理费等一切相关费用。

2.付款方式：

合同签订生效后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

三、工程期限

1.本工程自合同签订之日起______天内完成。

2.如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照国家和地方现行的相关建筑规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的______天内组织验收。

3.如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相应费用。

五、安全责任

1.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场的安全。

2.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

六、违约责任

1.如乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金并承担由此造成的损失。