工期延期补充协议10篇.docx

工期延期补充协议10篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲乙双方于__________年__________月__________日签订的施工合同（以下简称“原合同”），因故无法按时开工，经双方协商，达成如下补充协议：

一、协议背景

由于__________原因，原合同约定的开工日期无法按时履行。为确保双方权益，经过友好协商，双方同意对原合同进行补充，以调整开工日期及相关合同条款。

二、协议内容

1.开工日期调整：原合同约定的开工日期为__________年__________月__________日，现因故无法按时开工。经双方协商，将开工日期调整至__________年__________月__________日。

2.合同价款调整：鉴于开工日期的调整，双方同意对原合同价款进行相应调整。具体调整方案如下：

若因开工日期推迟导致乙方实际施工成本增加，甲方同意在调整后支付相应款项，确保乙方不亏本。

若因开工日期推迟导致乙方无法按时完成合同约定的工程量，甲方同意在调整后支付相应的违约金，具体金额根据双方协商确定。

3.违约责任：若因甲方原因导致开工日期再次推迟，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方实际损失等。

4.其他条款：双方同意，在补充协议生效之日起，原合同中的其他条款仍然有效。如有任何冲突或不一致之处，以补充协议为准。

三、协议生效与终止

1.协议生效：本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.协议终止：若因不可抗力或其他原因导致本协议无法继续履行，双方同意可以解除本协议。但乙方有权要求甲方在协议终止后支付已完成的工程量对应的款项。

四、争议解决

1.争议解决方式：若因本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决地点：本协议的争议解决地点为甲方所在地人民法院。

五、其他事项

1.保密条款：双方同意，对于本协议内容及施工过程中获知的对方商业秘密和其他重要信息，双方应严格保密，不得向任何第三方泄露。

2.通知条款：双方同意，所有关于本协议的修改、补充或解除等事宜，应通过书面形式进行通知。通知自送达对方之日起生效。

3.适用法律：本协议适用中华人民共和国法律。任何争议应按照中华人民共和国相关法律法规进行仲裁或诉讼。

4.管辖法院：若因本协议引起的争议无法通过协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。判决结果出来后，双方应遵守判决结果。若判决结果对一方不利，该方应承担相应的法律责任。

六、附则

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：__________

日期：__________年__________月__________日

乙方（签字/盖章）：__________

日期：__________年__________月__________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》中工期延期事宜，达成如下补充协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

二、工期延期原因及责任

1.因甲方原因，导致工程无法按照原合同约定的工期进行，经双方协商，同意对工期进行延期。

2.甲方应对工期延期承担相应的责任，包括但不限于支付乙方因工期延期而产生的额外费用、赔偿乙方因工期延期而遭受的损失等。

三、延期时间

1.延期时间自原合同约定的工期结束之日起算，具体延期时间根据甲方实际施工进度和实际情况进行调整。

2.甲方应在确保安全、质量、进度等前提下，尽可能缩短延期时间。

四、费用调整及支付方式

1.因工期延期而产生的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等，应由甲方承担。

2.乙方应根据实际情况，向甲方提交费用调整报告，甲方应在收到报告后尽快进行核实并支付。