外墙喷漆承包合同书书(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

外墙喷漆承包合同书书(2025版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程工期

3.1工期开始时间

3.2工期结束时间

3.3工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量保证

5.工程价款及支付方式

5.1工程价款

5.2工程付款方式

5.3付款进度

6.材料供应

6.1材料清单

6.2材料采购

6.3材料验收

7.施工现场管理

7.1施工现场布置

7.2施工现场安全

7.3施工现场环保

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

12.合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

12.3合同变更内容

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后果

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方名称：___________

1.1.2承包方法定代表人：___________

1.1.3承包方注册地址：___________

1.1.4承包方联系电话：___________

1.1.5承包方开户银行及账号：___________

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：___________

1.2.2业主方法定代表人：___________

1.2.3业主方注册地址：___________

1.2.4业主方联系电话：___________

1.2.5业主方开户银行及账号：___________

2.工程概况

2.1工程名称：___________

2.2工程地点：___________

2.3工程规模：___________（如：建筑面积、平方米）

2.4工程内容：外墙喷漆施工，包括但不限于墙面清洗、打磨、底漆施工、面漆施工等。

3.工程工期

3.1工期开始时间：____年____月____日

3.2工期结束时间：____年____月____日

3.3工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付____元违约金。

4.工程质量要求

4.2质量检验：承包方应按照规定进行自检，业主方有权进行抽检，抽检不合格部分由承包方负责返工直至合格。

4.3质量保证：承包方应提供工程保修，保修期为____年，保修期内因承包方施工质量问题造成的损失，由承包方负责维修或赔偿。

5.工程价款及支付方式

5.1工程价款：____元整。

5.2工程付款方式：分阶段支付，具体付款节点及比例如下：

5.2.1预付款：合同签订后____日内支付工程价款的____%。

5.2.2进度款：工程进度达到____%时支付工程价款的____%。

5.2.3验收款：工程竣工验收合格后____日内支付工程价款的____%。

5.2.4保修金：工程竣工验收合格后____日内支付工程价款的____%，保修期满后无质量问题无息退还。

5.3付款进度：具体付款进度根据工程实际进度及质量情况由双方协商确定。

6.材料供应

6.1材料清单：详见附件一《材料清单》。

6.2材料采购：材料采购由承包方负责，确保材料质量符合工程要求。

6.3材料验收：材料进场后，承包方应通知业主方进行验收，验收合格后方可使用。

7.施工现场管理

7.1施工现场布置：承包方应按照相关规定进行施工现场布置，确保施工安全、环保。

7.2施工现场安全：承包方应严格遵守施工现场安全管理制度，确保施工人员及现场安全。

7.3施工现场环保：承包方应采取有效措施，确保施工现场环保达标。

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：无

8.3争议解决程序：双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规的