必备工程合同3篇-工程合同6篇.docx

必备工程合同3篇-工程合同6篇

篇1

【工程合同范本一】

工程承包合同

甲方（发包方）：______________________

乙方（承包方）：______________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的工程事宜，达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：______________________

工程地点：______________________

工程内容：______________________

二、工程期限

工程开工日期：______年______月______日

工程竣工日期：______年______月______日

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______________________元整）。

2.付款方式：

合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

工程进度达到______%时，甲方再支付乙方工程总造价的______%。

工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。

质量保证金为工程总造价的______，自工程验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供工程质量统计报表和资料。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽。否则，将承担有关责任。隐蔽工程及中间验收必须经甲方专业人员检查并办理验收手续。验收合格后方可进行下一道工序施工。中间验收不合格的工序，必须在限定时间内进行整改，直到符合要求为止。整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方停工整改直至符合质量要求为止。因此造成的经济损失由乙方承担。在要求停工期间仍继续要求施工的口头要求指令将不视为有效指令。。本合同主要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及施工图纸作为质量评定依据。因乙方原因达不到合同规定的质量要求造成的经济损失由乙方承担，工期不予顺延。质量目标符合国家质量检验标准的合格等级。合同生效后全面完成施工任务并通过建设单位的竣工验收后自动失效。甲乙双方如认为需要另行补充条款以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同在执行过程中发生争议时双方应及时沟通协商解决或请有关部门进行调解，协商不成的可向人民法院诉讼解决争议双方均应履行合同约定各自义务及责任不得擅自毁约违约方承担全部责任及损失并支付违约金本合同约定违约金为人民币______元整违约责任除支付违约金外应依法承担法律责任并赔偿损失本合同一式两份甲乙双方各持一份本合同经双方签字盖章生效工本合同中未尽事宜甲乙双方另行商议可根据不同时期阶段的具体状况逐一商议制订签署新的协议或补充协议双方签字盖章生效与本合同具有同等法律效力本合同订立地为_____________________本合同的解释权归甲乙双方共同认可指定负责人解释合同份文字具有同等法律效力本合同条款严格执行如有违约违约方按国家法律法规的有关规定承担违约责任甲乙双方本着平等自愿互惠互利的原则通过友好协商共同订立本工程项目合同条款并共同遵守执行本工程概况综合单价及包干范围合同条款工程款支付方式及进度工期延误承包人责任和违约责任及相应赔偿约定本合同以国家和自治区颁发的现行建设工程预算定额规定的工程量计算规则以及自治区市建设行政主管部门发布的计价依据文件和甲乙双方现场确认的有关数据计算工程量并按现行定额消耗量计价同时按照国家定额管理规定严格执行安全设施达标安全隐患整改所需材料及施工工具器械采购租赁所发生的费用及其他突发事故应急抢险费用均由乙方承担若遇政策性调整则按调整后的文件规定执行双方应严格执行合同条款等根据中华人民共和国合同法的相关规定遵循平等自愿公平诚信的原则就项目工程达成如下协议双方共同遵守合同条款本协议未尽事宜双方协商解决达成补充协议条款补充协议与本协议具有同等法律效力本合同在履行过程中发生争议时由双方当事人协商解决也可请主管部门调解或向人民法院起诉如遇重大技术问题或因设计变更等因素影响本合同施工进度必须及时调整施工方法以确保进度和质量完成时间并要作好书面签证工作报经甲乙双方认可同意可据以作为延期支付工程进度款的依据以免误引起经济纠纷其它条款在本工程中具有独立生效的作用效力第一条质量保证及保修约定一甲方对工程质量标准要求必须达到建设单位规定的质量标准合格率要达到建设单位规定标准隐蔽项目应通过业主的预验不合格的要按照验收人重新确定的处理办法在规