电力建设工程施工合同5篇.docxVIP

电力建设工程施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力建设工程施工作事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。

二、合同工期

1.开工日期：自本合同签订之日起第___日开工。

2.竣工日期：预计在本合同签订后的___天内完成。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体价格明细详见附件。

2.支付方式：甲方在合同签订后___天内支付乙方工程总造价的___%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后___天内支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方现行的电力建设工程施工及验收规范、标准进行施工，确保工程质量。

2.甲方在工程竣工后___天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产的法律法规，按照安全标准进行施工，并承担施工过程中的安全责任。

2.乙方应保证施工现场的整洁，做到文明施工。

六、甲方责任

1.甲方应按合同约定支付工程款项。

2.甲方应提供必要的施工条件，包括场地、电源等。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和安全。

七、乙方责任

1.乙方应按时开工，按照合同约定的工期完成施工任务。

2.乙方应保证施工质量，按照国家和地方的相关规范、标准进行施工。

3.乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。

4.乙方应做好施工记录，提供完整的施工资料。

八、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并有权要求甲方支付逾期付款利息。

2.若乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。

3.若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任。

九、其他事项约定：____________。（具体条款由双方根据实际情况约定）

十、争议解决方式：本合同的履行过程中发生争议的，双方应首先协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议规定。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同所附附件与本合同具有同等法律效力。本合同解释权归甲乙双方共同所有。甲乙双方签字盖章后生效的合同正本和复印件均为有效文件，具有相同的法律效力。（以下无正文）甲方：（盖章）__________日期：____年____月___日乙方：（盖章）__________日期：____年____月___日电力建设工程施工合同附件附件一：工程报价明细表附件二：施工图纸及相关技术文件附件三：保修服务承诺书附件四：其他补充协议条款及相关文件请双方根据实际工程需求详细填写上述合同内容并按照相关法律法规的规定履行各自的义务和责任以确保工程的顺利进行和双方的合法权益得到保障同时建议在签订合同前请专业法律顾问进行审核以确保合同的合法性和有效性。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[甲方公司名称]

承包方（简称乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.乙方应在合同工期内完成全部工程施工内容。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元（￥XX元）。

2.乙方完成工程施工内容并经甲方验收合格后，甲方将工程款项通过银行转账方式支付给乙方。

第四条工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合相关标准和甲方要求。

2.甲方将在工程完成后进行验收