2025北京市修缮修理合同7篇.docxVIP

2025北京市修缮修理合同7篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（委托方）：[甲方名称]

位置：[甲方位置]

法定代表人（或授权委托人）：[甲方代表姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方邮箱位置]

乙方（承揽方）：[乙方名称]

位置：[乙方位置]

法定代表人（或授权委托人）：[乙方代表姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方邮箱位置]

鉴于甲方需要对位于北京市的[具体地点名称]（以下简称“工程地点”）进行修缮修理工程，现委托乙方承揽该项工程，为明确双方的权利和义务，依据相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体地点名称]。

3.工程内容：[具体修缮修理内容]。

4.工程期限：自合同签订之日起至完成全部工程内容止，具体以双方约定的工期为准。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币[具体金额]（￥[金额汉字大写]）。该款项已包含材料费、人工费、税费等所有费用。除非另有约定，否则该总价款不因工程量的增减而调整。

2.支付方式：根据工程进度分期支付。具体支付时间和比例为：合同签订后支付总价款的XX%，工程完工验收合格后支付剩余款项。收款方需提供合法有效的税务发票。若因发票问题导致付款延迟，责任由承揽方承担。

三、工程质量与验收

1.乙方应按照国家和北京市的相关质量标准进行修缮修理工作，确保工程质量符合合同约定。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收，验收合格后方可视为工程完成。

3.若工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。因此导致的工期延误，责任由乙方承担。

四、工程变更与调整

1.若因甲方原因需要变更工程内容或调整工程期限，应提前书面通知乙方，双方协商一致后签订变更协议。

2.若因变更或调整导致工程价款增加，双方应另行签订补充协议，明确增加的费用和支付方式。

五、违约责任

1.若乙方未按合同约定完成修缮修理工作，导致工期延误的，应按照延误的工期承担违约责任。延误工期超过三十日的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。违约金的具体数额按照延误工期对甲方造成的损失计算。

2.若乙方完成的工程质量不符合合同约定或存在安全隐患的，乙方应负责无偿修复直至合格，并承担由此造成的所有损失。若经修复仍不合格的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。违约金的具体数额为工程总价款的百分之XX。同时甲方有权要求乙方赔偿因质量问题造成的损失。

3.若甲方未按合同约定支付工程款项的，应按照未支付款项的百分之XX向乙方支付违约金。若逾期支付超过三十日的，乙方有权解除合同并追究甲方的违约责任。违约金的具体数额按照逾期支付的款项和逾期时间计算。违约金不足以弥补损失的，按照实际损失赔偿。但所约定的违约金数额最高不超过合同总价款的百分之XX。否则甲乙双方任何一方都有权请求人民法院或仲裁机构予以适当减少或增加违约金数额以实际损失为准调整违约金数额的诉求最终由人民法院或仲裁机构依据事实进行判决或裁决调整结果具有最终性效力甲乙双方均须遵守执行调整后的违约金数额并以此作为合同补充条款加以履行。本合同其他条款效力不受影响仍然有效约束甲乙双方除违约条款之外的其他行为继续履行各自义务和责任承担合同责任至合同终止生效等效力事项得以全部实现完毕为止甲乙双方同意按照以上规定承担责任。本合同的终止并不免除双方在终止之前按照本合同所应承担的义务和责任并不免除各方在终止之前因违约而应承担的违约责任以及违约责任中所规定的违约金的支付义务以及违约赔偿责任等违约责任中所规定的义务和责任依然有效承担违约责任直至违约责任全部履行完毕为止等效力事项最终完成终止等效力事项才能全部实现完毕止双方对以上违约责任均无异议确认本合同签署即产生法律效力并据此履行各自义务和责任承担违约责任直至全部义务和责任履行完毕止双方对此约定均无异议本合同未尽事宜甲乙双方可另行签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力双方同意严格遵守以上约定本合同的修改终止必须以书面形式进行本合同的相关文件及其补充协议签署生效以人手签字和盖章生效为本合同正本及附件等具有同等法律效力具有法律效力时自双方签署盖章之日起生效至合同目的全部实现完毕时止本合同一式两份甲乙双方各执一份本合同的修改补充应以书面形式明示双方确认同意并由双方盖章手印或盖章为凭任何口头声明将视为无效除非另有明确证据表明为甲乙双方一致认可违约责任的划分确