二零二五年度建设工程合同工期延误赔偿与处理办法.docxVIP

二零二五年度建设工程合同工期延误赔偿与处理办法

甲方（建设单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟在__________地址建设__________项目，乙方同意按照甲方要求参与该项目的施工。为确保工程质量和进度，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同工期

1.本合同工期为____年____月____日至____年____月____日。

2.甲方因故需延长合同工期，应在工期到期前____日向乙方提出书面申请，经双方协商一致后，签订补充协议，延长合同工期。

二、工期延误赔偿与处理办法

1.因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的工期延误责任。具体赔偿标准如下：

（1）每日延误工期，乙方应向甲方支付____元/天的违约金；

（2）工期延误超过____日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收到的工程款，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。

2.因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的工期延误责任。具体赔偿标准如下：

（1）每日延误工期，甲方应向乙方支付____元/天的违约金；

（2）工期延误超过____日，乙方有权解除合同，甲方应退还已收到的工程款，并赔偿乙方因工期延误造成的损失。

3.因不可抗力导致工期延误，双方互不承担责任。但应在发生后____日内，各自向对方提供有关证明材料。

4.在合同履行过程中，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付工期延误期间的临时工程费用，具体费用由双方另行协商确定。

5.在合同履行过程中，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付工期延误期间的临时工程费用，具体费用由双方另行协商确定。

三、工程质量

2.乙方应定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改。甲方有权对工程质量进行监督检查。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：按月进度支付，具体支付比例由双方协商确定。

2.甲方应在每月____日前向乙方支付上月工程款的____%。

3.工程竣工验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付剩余工程款。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同解除

1.在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，致使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定，处理剩余工程款项和有关事宜。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。

八、签署

甲方（建设单位）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：____年____月____日