修缮修理承揽合同5篇.docx

修缮修理承揽合同5篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，位置：XXXX，联系电话：XXXX。

乙方（承揽人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，位置：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行修缮修理工作事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX修缮修理工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：对甲方指定的建筑物进行修缮修理，具体包括但不限于以下内容：

外墙修缮修理。

内墙修缮修理。

地面修缮修理。

门窗修缮修理。

电路修缮修理。

管道修缮修理。

其他必要的修缮修理工作。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程总天数：XX天

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：

合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。

工程中期，甲方支付乙方工程总价款的XX%。

工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程价款。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：符合《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，并达到甲方满意。

2.验收标准：按照《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定进行验收，并符合甲方要求。

3.验收流程：工程竣工后，由甲方组织相关人员进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改并重新验收。

五、双方权利义务

1.甲方权利及义务：

甲方有权要求乙方按照合同约定进行修缮修理工作，并达到约定的质量标准。如乙方未能按照合同约定完成修缮修理工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

甲方有义务按照合同约定支付工程价款，并履行其他合同义务。如甲方未能按照合同约定履行合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方权利及义务：

乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程价款，并履行其他合同义务。如甲方未能按照合同约定履行合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

乙方有义务按照合同约定进行修缮修理工作，并达到约定的质量标准。如乙方未能按照合同约定完成修缮修理工作，乙方需承担相应的违约责任。同时，乙方需赔偿甲方因此所造成的全部损失。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任及赔偿标准：如甲方未能按照合同约定支付工程价款或履行合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：每逾期一天，甲方需向乙方支付工程总价款的千分之一作为违约金。如违约金不足以赔偿乙方的全部损失，甲方还需赔偿乙方的全部损失。

2.乙方违约责任及赔偿标准：如乙方未能按照合同约定完成修缮修理工作或未达到约定的质量标准，乙方需承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：每逾期一天，乙方需向甲方支付工程总价款的千分之一作为违约金。如违约金不足以赔偿甲方的全部损失，乙方还需赔偿甲方的全部损失。同时，乙方需按照甲方要求进行整改并重新验收。如第二次验收仍不合格，乙方需向甲方支付工程总价款的百分之二十作为赔偿金。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉争议的部分。同时，双方应积极协助法院进行审理工作，并提供相关证据材料。待法院作出判决后，双方应认真执行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由违约方承担。具体管辖法院为合同签订地的人民法院。

篇2

甲方（定作方）：____________________

乙方（承揽方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行修缮修理工作事宜，特订立本合同。

一、合同标的

1.甲方委托乙方对以下物品进行修缮修理：____________________（具体物品名称、数量、状况等）。

2.修缮修理的范围和要求：____________________（具体修缮修理内容、标准等）。

二、合同