建筑安装工程承包合同协议样本7篇.docxVIP

建筑安装工程承包合同协议样本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程造价

工程造价为人民币[工程造价]元，乙方应合理控制工程造价，确保造价的准确性和合理性。

第三条工期

1.工期要求：乙方应在签订合同后尽快进场施工，确保工期按时完成。

2.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见和要求。

第五条付款方式

1.付款节点：乙方按工程施工进度提交付款申请，甲方在收到申请后尽快完成审核并支付款项。

2.付款方式：甲方通过银行转账方式支付款项，确保资金安全及时到账。

第六条违约责任

1.乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.甲方如违反合同约定，也应承担相应的违约责任。

第七条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：如因不可抗力或双方协商一致，可以终止本合同。

第八条争议解决

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。

2.争议解决管辖地：仲裁或诉讼应在[管辖地]进行。

第九条其他约定

1.保密条款：双方应对合同内容及施工过程中获知的对方商业秘密和技术资料保密，不得泄露给第三方。

2.不可抗力：如因不可抗力导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决方案。

3.合同修改：如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。

4.合同终止后的义务：合同终止后，乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备，并按甲方要求进行处理。甲方应按时支付乙方已完成工程的款项。

5.争议解决中的费用：仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。如果双方都有责任，费用应合理分担。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同义务。仲裁裁决或诉讼判决生效前，双方不得擅自更改或解除本合同。判决生效后，双方应严格遵守判决结果，履行相关义务。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。但执行期间不影响双方继续履行其他部分的合同义务。任何一方违反合同约定的保密条款应承担相应的法律责任。对于因违约给另一方造成的一切损失（包括但不限于直接损失和间接损失）应予以赔偿。包括但不限于以下情形视为违约：未按时完成工程。施工质量不符合相关标准。擅自更改施工图纸或甲方要求。未妥善保护甲方提供的材料和设备。未按时支付已完成工程的款项等。具体违约责任应根据违约程度及造成的损失由双方协商确定。但无论如何，违约方应支付违约金并赔偿因此给另一方造成的一切损失。如果双方协商不能解决争议时任何一方可向管辖地法院提起诉讼或向管辖地仲裁委员会申请仲裁解决争议。仲裁裁决是终局裁决对双方都有约束力任何一方不得再提起诉讼。本建筑安装工程承包合同协议样本共两页内容详细规定了双方的权利和义务以及违约责任等条款具有法律效力。希望双方能够认真履行合同约定共同确保工程的顺利进行和完成。如有未尽事宜双方可另行协商补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份甲乙双方各执一份自签字盖章之日起生效。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就乙方承包甲方建筑安装工程事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程内容：________________（具体工程内容需详细列明）

4.工程规模：________________（如建筑面积、层数、结构类型等）

二、合同工期

1.开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

2.竣工日期：本工程定于_____