原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025中石油施工合同书范本
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方联系方式
2.合同标的
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程内容
3.工程进度与工期
3.1工程进度计划
3.2工期要求
3.3工期延误责任
4.工程质量要求
4.1质量标准
4.2质量检验
4.3质量争议解决
5.工程价款
5.1工程价款计算方式
5.2工程价款支付方式
5.3预付款
5.4进度款
5.5结算款
5.6保修金
6.合同履行
6.1合同双方义务
6.2工程施工管理
6.3施工资料管理
6.4工程变更
6.5合同解除
7.争议解决
7.1争议解决方式
7.2争议解决机构
7.3争议解决程序
8.违约责任
8.1违约情形
8.2违约责任承担
8.3违约赔偿
9.不可抗力
9.1不可抗力定义
9.2不可抗力发生时的处理
9.3不可抗力解除后的处理
10.合同生效与解除
10.1合同生效条件
10.2合同解除条件
10.3合同解除程序
11.合同附件
11.1附件一：工程量清单
11.2附件二：工程图纸
11.3附件三：合同双方盖章
12.合同签署
12.1合同签署日期
12.2合同签署地点
12.3合同签署人员
13.合同备案
13.1合同备案机构
13.2合同备案程序
14.其他约定事项
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
（1）甲方：中石油公司
（2）乙方：施工单位
1.2合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：
（2）乙方法定代表人：
1.3合同双方联系方式
2.合同标的
2.1工程名称
中石油某工程项目
2.2工程地点
某市某区某街道
2.3工程规模
总面积10000平方米
2.4工程内容
包括土建、安装、装饰等
3.工程进度与工期
3.1工程进度计划
工程进度计划见附件一
3.2工期要求
总工期为12个月
3.3工期延误责任
若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币1000元
4.工程质量要求
4.1质量标准
工程符合国家标准、行业标准和地方标准
4.2质量检验
（1）隐蔽工程验收
（2）分项工程验收
（3）单位工程验收
4.3质量争议解决
质量争议可通过协商、调解或仲裁等方式解决
5.工程价款
5.1工程价款计算方式
按实际工程量及合同约定价格计算
5.2工程价款支付方式
（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付30%工程款
（2）进度款：每月末根据实际完成工程量支付30%
（3）结算款：工程竣工验收合格后支付70%
（4）保修金：合同签订后支付5%作为保修金，保修期满后无质量问题退还
5.3预付款
甲方在合同签订后10个工作日内向乙方支付人民币30,000,000元作为预付款
5.4进度款
甲方根据乙方提交的工程进度报告，在每月末向乙方支付相应工程进度款
5.5结算款
甲方在工程竣工验收合格后30日内向乙方支付人民币21,000,000元作为结算款
5.6保修金
保修期满后，无质量问题，甲方退还乙方人民币1,500,000元保修金
6.合同履行
6.1合同双方义务
（1）甲方：
1.按时支付工程款
2.提供施工场地
3.指定施工图纸
（2）乙方：
1.按时完成施工任务
2.保障工程质量
3.遵守施工规范和安全操作规程
6.2工程施工管理
（1）乙方应建立健全施工现场管理制度
（2）乙方应严格执行工程进度计划
（3）乙方应确保施工安全和文明施工
6.3施工资料管理
乙方应按要求做好施工资料的收集、整理和归档工作
6.4工程变更
（1）工程变更需经双方协商一致
（2）工程变更导致工期、费用发生变化时，双方应重新签订变更协议
6.5合同解除
（1）一方违约，另一方有权解除合同
（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同
8.争议解决
8.1争议解决方式
（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议
（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
8.2争议解决机构
合同争议解决机构为合同签订地人民法院
8.3争议解决程序
（1）提交争议的书面材料
（2）法院受理并通知双方
（3）法院组织开庭审理
（4）法院作出判决或裁定
9.违约责任
9.1违约情形
（
文档评论（0）