热门建设工程合同样本7篇.docxVIP

热门建设工程合同样本7篇

篇1

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程承包方式：XXXX。

4.工程范围和内容：XXXX。

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇到下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可以顺延：因现场条件不具备或不可抗力的因素而影响开工。因甲方提出变更计划或变更施工图而影响开工。因乙方自身原因造成工程无法按时开工或中途停工而影响工期。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.支付方式：银行转账。

3.乙方开户银行及账号：XXXX。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良率不低于XX%）标准。

2.验收标准根据国家、省、市有关规定以及甲方具体要求确定。

第五条竣工验收与结算

1.竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收申请，甲方在接到竣工验收申请后，组织有关部门进行竣工验收。验收中如发现有不符合合同规定或设计要求的，需要返工的工程，乙方应负责修好并进行二次验收。如经验收确认为优良工程，甲方应及时签发验收合格文件。

2.工程结算：竣工验收合格后，乙方应将竣工资料、结算资料等提交给甲方，甲方在接到结算资料后XX天内进行结算审核并支付工程结算款。如因乙方原因造成结算资料提交不完整或不及时的，结算时间可相应顺延。

第六条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：负责办理建设工程的规划许可证、施工许可证等相关手续。负责建设工程的主体结构施工和水电安装工程的施工。负责提供施工所需的施工图纸、技术资料和施工现场条件。负责协调各施工单位的施工关系。负责及时组织竣工验收和结算工作。

2.乙方职责及义务：负责按照施工图纸和技术资料进行施工。负责按照施工进度要求完成施工任务。负责施工质量的自检和互检工作。负责施工过程中的安全、文明施工工作。负责及时提交竣工资料和结算资料。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定支付工程进度款或结算款，乙方有权停止施工并追究甲方的违约责任。同时，甲方应赔偿因违约给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量达不到合同要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿因违约给甲方造成的全部损失。

第八条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行或双方协商一致的，可以终止合同。合同终止后，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

第九条争议解决方式

1.协商解决：在履行合同过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决。

2.仲裁解决：如协商不成，双方同意将争议提交至XXX仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行仲裁裁决的结果。如一方不履行仲裁裁决的，另一方可以向人民法院申请强制执行。

3.诉讼解决：如仲裁结果仍无法使双方满意时，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院的调查和审理工作。法院作出的判决结果具有法律效力，双方应自觉履行判决结果。如一方不履行判决结果的，另一方可以向人民法院申请强制执行。同时，双方也应承担相应的诉讼费和律师费等费用。

篇2

发包方（甲方）：XXXX，位置：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXXX，位置：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行热门建设工程的设计、施工等事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程规模：XXXX。

4.工程要求：XXXX。

二、发包方责任

1.甲方负责提供工程建设所需的全部资金，并确保资金的及时到位。

2.甲方负责办理工程建设所需的全部手续，包括规划、设计、施工等。

3.甲方负责协调工程建设