楼梯玻璃扶手施工合同.docxVIP

楼梯玻璃扶手施工合同

甲方（施工单位）：________________________

乙方（业主）：____________________________

鉴于甲方需要将位于________________________的楼梯进行玻璃扶手施工，乙方同意委托甲方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：楼梯玻璃扶手安装

1.4工程规模：________________________

1.5工程工期：________________________

二、工程费用

2.1工程总价：人民币______元整（大写：______元整）。

2.2付款方式：

（1）合同签订后，乙方支付甲方工程总价_____%作为预付款；

（2）工程进度达到_____%时，乙方支付甲方工程总价_____%；

（3）工程完工验收合格后，乙方支付甲方工程总价_____%；

（4）余款_____%在工程保修期满后支付。

三、施工要求

3.1甲方应严格按照乙方提供的施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和安全。

3.2甲方应按照合同约定的工期完成工程，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

3.3甲方在施工过程中应保护施工现场，确保不损坏原有设施和设备。

3.4甲方应按照乙方要求，提供施工所需的材料、设备等。

四、工程验收

4.1工程完工后，甲方应通知乙方进行验收。

4.2验收合格后，乙方应在验收报告上签字确认。

4.3验收不合格的工程，甲方应按照乙方要求进行整改，直至验收合格。

五、保修责任

5.1甲方对施工的玻璃扶手承担一年保修责任。

5.2在保修期内，如因施工质量问题导致玻璃扶手损坏，甲方应负责免费维修或更换。

5.3保修期满后，甲方不再承担保修责任。

六、违约责任

6.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按约定工期完成工程，每延误一日，应向乙方支付人民币______元整的违约金。

6.3乙方未按约定支付工程款，每逾期一日，应向甲方支付人民币______元整的违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（施工单位）：________________________

乙方（业主）：____________________________

签订日期：________________________

甲方（施工单位）签字（或盖章）：________________________

乙方（业主）签字（或盖章）：________________________