干砌石劳务合同10篇.docxVIP

干砌石劳务合同10篇

篇1

甲方：XXX（以下简称“甲方”）

乙方：XXX（以下简称“乙方”）

鉴于甲方需要进行干砌石工程，乙方具备相应的劳务能力，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下劳务合同：

一、工程概况

1.1工程名称：XXX

1.2工程地点：XXX

1.3工程内容：干砌石施工

1.4工程期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止

二、工程价款及支付方式

2.1工程总价款为人民币XXX元（含税），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等全部费用。

2.2支付方式：

甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。

乙方完成工程量的XX%后，甲方支付乙方已完工程量的XX%的进度款。

工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。

2.3乙方应在收到款项后XX日内提供正规的发票或收据。

三、工程质量及验收

3.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2乙方应按照国家相关标准进行工程质量自检，并在甲方要求时进行验收。

3.3工程竣工验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并办理工程移交手续。

四、违约责任

4.1若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，应按照未支付款项的XX%向乙方支付违约金。

4.2若乙方未按照合同约定的时间完成工程，每逾期一天，应按照工程总价款的XX%向甲方支付违约金。

4.3若乙方施工工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责返工或修复，并承担由此产生的一切费用。

4.4若因乙方原因导致工程无法完成或验收不合格，乙方应退还甲方已支付的款项，并支付工程总价款XX%的违约金。

五、保密条款

5.1甲乙双方应对本合同的签订、履行、变更、解除等过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密。

5.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息。

六、争议解决

6.1本合同的签订、履行、变更、解除等事宜，应受中华人民共和国法律管辖，并适用中华人民共和国法律。

6.2双方因本合同产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并办理完毕结算手续后终止。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XXX乙方（盖章）：XXX

法定代表人（签字）：XXX法定代表人（签字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方干砌石工程的劳务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程范围：__________

4.工程内容：干砌石工程，包括石料的采购、运输、加工、安装等。

二、合同工期

1.合同签订后，乙方应尽快进场，确保工程顺利进行。

2.工程工期为______天，自乙方进场之日起计算。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

不可抗力。

甲方原因导致的停工、窝工。

设计或建设单位的原因导致的停工、窝工。

三、劳务报酬及支付方式

1.劳务报酬：乙方完成干砌石工程的劳务报酬为每平方米______元。

2.支付方式：甲方在乙方进场后支付工程总价的______%作为预付款。工程完工并验收合格后，甲方支付剩余的劳务报酬。

四、材料供应及管理

1.石料的采购、运输、加工等工作由乙方负责。甲方需协助乙方办理相关手续。

2.乙方应确保石料的品质符合工程设计要求。甲方有权对石料进行检验，如发现质量问题，可要求乙方重新采购或加工。

3.乙方应合理使用石料，避免浪费。甲方有权对乙方的材料使用情况进行监督。

五、施工管理及安全要求

1.乙方应制定详细的安全操作规程，确保施工过程中的安全。甲方有权对乙方的安全管理措施进行检查。

2.乙方应确保施工现场的整洁有序，