扩建建筑安全责任协议书7篇.docxVIP

扩建建筑安全责任协议书7篇

篇1

#甲方（建设单位）：

单位名称：[甲方单位名称]

位置：[甲方单位位置]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

#乙方（施工单位）：

单位名称：[乙方单位名称]

位置：[乙方单位位置]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

#鉴于：

1.甲方计划对既有建筑进行扩建，已委托乙方承担施工任务。

2.双方同意在扩建过程中，应遵守相关法律法规，确保施工安全和工程质量。

3.为明确双方的安全责任，特签订本协议。

#第一条：协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在扩建建筑过程中的安全责任，确保施工安全和工程质量，保障双方权益。

#第二条：甲方安全责任

1.甲方应负责办理扩建工程的合法手续，确保施工符合法律法规要求。

2.甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，并确保其安全可靠。

3.甲方应设立专门的安全管理机构，对施工过程进行全程跟踪和监督。

4.甲方应定期组织安全教育培训，提高乙方的安全意识。

5.甲方应在施工期间设立明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

6.甲方应负责制定应急预案，确保在发生安全事故时能够迅速有效地处理。

7.甲方应配合乙方进行安全检查，共同确保施工安全。

8.甲方应对乙方提出的关于施工安全的合理建议和支持。

9.甲方应按规定及时报告施工过程中的安全事故。

10.甲方应支付乙方因执行本协议而产生的合理费用。

#第三条：乙方安全责任

1.乙方应建立健全施工安全管理机构，配备专职安全管理人员。

2.乙方应制定施工安全措施，并报甲方备案。

3.乙方应定期组织施工人员进行安全教育培训，提高施工人员安全意识。

4.乙方应在施工期间设立明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

5.乙方应配合甲方进行安全检查，共同确保施工安全。

6.乙方应对施工过程中的安全隐患进行排查和整改。

7.乙方应按规定及时报告施工过程中的安全事故。

8.乙方应支付因违反本协议而产生的违约金或赔偿金。

9.乙方应支付甲方因执行本协议而产生的合理费用。

10.乙方应履行本协议约定的其他安全责任和义务。

#第四条：违约责任及赔偿标准

1.若一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。具体赔偿标准如下：

-因违约方原因造成工程停工、窝工、延误工期等损失，违约方应按合同总价的千分之五向守约方支付违约金。同时，违约方应承担守约方因停工、窝工等产生的额外费用。若违约金不足以弥补守约方的损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额以双方协商或法院裁定为准。违约方应在违约发生后十个工作日内向守约方支付违约金和赔偿金。若违约方逾期未支付违约金和赔偿金，则守约方有权要求违约方按每日千分之一的比例支付滞纳金。滞纳金自违约之日起至实际支付之日止计算。违约方应承担因滞纳金产生的额外费用。若违约方拒不支付违约金、赔偿金或滞纳金，则守约方有权通过法律途径向违约方追讨相关款项并依法追究其法律责任。2.若因违约方原因导致工程质量不符合合同约定或存在安全隐患的，违约方应按合同总价的千分之十向守约方支付违约金。同时，违约方应承担守约方因工程质量问题产生的额外费用和损失赔偿金额以双方协商或法院裁定为准。具体赔偿金额以双方协商或法院裁定为准。违约方应在违约发生后十个工作日内向守约方支付违约金和赔偿金。若违约方逾期未支付违约金和赔偿金，则守约方有权要求违约方按每日千分之一的比例支付滞纳金。滞纳金自违约之日起至实际支付之日止计算。违约方应承担因滞纳金产生的额外费用。若违约方拒不支付违约金、赔偿金或滞纳金，则守约方有权通过法律途径向违约方追讨相关款项并依法追究其法律责任。3.若因违约方原因导致安全事故的，违约方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。具体赔偿金额以双方协商或法院裁定为准。违约方应在事故发生后立即向守约方报告事故情况，并积极协助守约方处理事故后续事宜。4.若因不可抗力导致双方无法履行本协议约定的义务时，双方可协商解决解决方案或解除本协议并不承担违约责任和赔偿责任但双方另有约定的除外5.本协议约定的其他违约责任和赔偿标准。第五条：争议解决及法律适用1.若双方在本协议履行过程中发生争议时，

篇2

#甲方（建设单位）：

单位名称：[甲方单位名称]

位置：