施工合同景观施工合同7篇.docx

施工合同景观施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

位置：[公司位置]

联系方式：[公司电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

位置：[公司位置]

联系方式：[公司电话]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行景观施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量目标

1.工程质量标准：[工程质量标准]

2.乙方保证按照甲方提供的施工图纸和技术要求，精心组织施工，确保工程质量达到甲方要求。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或结算款，每逾期一天，需向乙方支付合同价款XX%的违约金。

2.乙方若不能按合同工期完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款XX%的违约金。

六、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应继续履行合同中与诉讼无关的其他条款。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如有下列情形之一，合同终止：

甲方书面通知乙方终止合同。

乙方书面通知甲方终止合同。

因不可抗力导致合同无法继续履行。

3.合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，并清理好个人财物。甲方在扣除乙方已完成工程量的款项后，将剩余款项退还给乙方。

4.合同终止后，双方应对已完成的工程量进行结算，并协商确定未完成工程的处理方式。如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以提请相关部门进行调解或仲裁。

5.合同终止后，双方应妥善保管好相关资料和财产，并积极配合相关部门进行审计和调查工作。如有违反法律法规的行为发生，双方应承担相应的法律责任。

6.合同终止后，双方应继续履行合同中与终止无关的其他条款。如一方违反合同约定给另一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

7.合同终止后，如双方协商不成或无法达成一致的结算方案时，可以通过仲裁或诉讼等方式解决争议。在仲裁或诉讼期间内，双方应继续履行合同中与仲裁或诉讼无关的其他条款。仲裁裁决或诉讼判决生效之日起三十日内仍未达成一致的结算方案时视为双方已达成一致的结算方案并据此执行。仲裁裁决或诉讼判决生效之日起三十日后仍未履行完毕已达成一致的结算方案的视为双方已达成一致的结算方案并据此执行完毕。仲裁裁决或诉讼判决生效之日起三十日后仍未履行完毕已达成一致的结算方案的视为双方已达成一致的结算方案并据此执行完毕且双方无其他争议。仲裁裁决或诉讼判决生效之日起三十日后仍未履行完毕已达成一致的结算方案的视为双方已达成一致的结算方案并据此执行完毕且双方无其他争议且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任。仲裁裁决或诉讼判决生效之日起三十日后仍未履行完毕已达成一致的结算方案的视为双方已达成一致的结算方案并据此执行完毕且双方无其他争议且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕。仲裁裁决或诉讼判决生效之日起三十日后仍未履行完毕已达成一致的结算方案的视为双方已达成一致的结算方案并据此执行完毕且双方无其他争议且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕且双方无其他纠纷。仲裁裁决或诉讼判决生效之日起三十日后仍未履行完毕已达成一致的结算方案的视为双方已达成一致的结算方案并据此执行完毕且双方无其他争议且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕且双方无其他纠纷且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕且双方无其他纠纷且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕且双方无其他纠纷且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕且双方无其他纠纷且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕且双方无其他纠纷且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的赔偿责任并赔偿完毕且双方无其他纠纷且违约方已按照仲裁裁决或诉讼判决的要求承担相应的

篇2

甲方（发包方）：____