达丰新版机械施工合同7篇.docxVIP

达丰新版机械施工合同7篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

位置：[甲方公司位置]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

位置：[乙方公司位置]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需机械施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：[具体工程内容]

4.工程规模：[具体工程规模]

二、承包方式及内容

1.承包方式：[具体承包方式，如总承包、分项承包等]。

2.承包内容：[具体承包内容，如土方开挖、混凝土浇筑等]。

三、工程期限

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，经甲乙双方协商后，可相应顺延工期。

四、工程造价及支付方式

1.工程总造价：[具体工程总造价]。

2.支付方式：[具体支付方式，如分期支付、工程完工后一次性支付等]。

3.乙方完成合同约定的工程量后，甲方应及时组织验收并进行结算。

五、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.验收标准：[具体验收标准]。

3.如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

六、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施。

2.若因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行安全监督。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息。

2.若乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不合格，应支付违约金并承担相应损失。

3.其他违约情形及责任约定：[其他具体违约情形及责任约定]。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。如有必要，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同签订后，双方应严格遵守执行。如发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。合同签定地：[合同签订地点]。）在签定本合同之前甲乙双方经过充分协商达成共识双方对合同条款均已充分理解双方愿意共同遵守和执行本合同的各项条款按照《中华人民共和国合同法》特签订本合同：一工程概况甲方现将该工程的施工委托给乙方承建双方以该工程性质等客观情况一致的前提下订立本协议一．该工程的名称XX工程的施工合同协议书合同条款清单与说明二．工程概况工程名称XX工程地点XX工程规模三．工期开工日期XXXX年XX月XX日竣工日期XXXX年XX月XX日四．质量等级要求优良质量等级的评定机构可以是各级工程质量检测机构或是具备专业资质等级的试验机构最终必须通过地方主管部门的认证合同生效后一周内完成施测量手相关资料含附后的专业设计方案应甲乙双方审批认定本项目采用包工包料方式由乙方负责购买除建设单位提供的材料外并负责施工安装本工程约定乙方必须按照甲方要求进行施工安装确保施工质量若由于乙方原因导致安装不合格所损失的费用由乙方自行承担返工至合格并经建设单位认可甲方确认后才可进行结算本项目执行本合同规定的工期要求若由于下列原因造成工期延误经甲乙双方确认工期可顺延延误因素消失后继续履行本合同一工程量变化设计变更或非因乙方原因造成的停电停水停工等不可预见因素造成停工二不可抗力因素造成停工三甲方同意顺延的其他情况除上述原因外其他非人为因素造成工期延误均视为违约不得顺延工期五．工程造价本工程预算造价为人民币大写元整小写元此造价为暂定价结算时根据经过甲方审批的预算项目实际所完成的工程量进行调整据实结算超出预算表项目的根据实际增加预算数额并列出项目及价格上报建设单位经认可后进行增减确定总价此增减的造价款项需报公司主管部门批准备案方能实施若工程量发生变化时需变更原有预算表中的设计而乙方提出的修改方案与设计单位的变更设计图纸后必须经过甲乙双方确认作为工程增减预算依据如甲乙双方有材料差价及特殊约定的预算则须在合同中单独列明进行调整后方可进行增减六．工程款支付方式签订本合同时付人民币工程款作为预付款其余工程款在工程完工并通过相关主管部门验收合格确认工程量后进行结算确定总价工程款待业主单位支付甲方后五个工作日内付清若因建设单位资金问题导致