平房改建工程承包工程合同6篇.docx

平房改建工程承包工程合同6篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

一、前言

1.鉴于甲方需要对位于XXX的平房进行改建，现决定通过招标方式选择承包方。经过招标，乙方成功中标，双方同意按照招标文件及投标文件的要求签订本合同。

2.乙方承诺在合同约定的时间内，按照甲方的要求完成平房改建工程，并保证工程质量符合相关标准。甲方承诺在合同约定的时间内支付乙方的工程款项。

二、工程概况

2.工程地点：XXX

3.工程内容：对现有的平房进行改建，包括拆除旧房、建造新房等。具体工程内容以甲方提供的施工图纸为准。

三、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包平房改建工程。乙方需自行承担购买材料、租赁设备、支付工人工资等费用。

2.乙方需按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。在施工过程中，乙方需遵守相关法律法规及施工规范，确保施工安全。

四、合同价款与支付方式

1.本合同价款为人民币XXX元整（￥XXX），包括拆除旧房、建造新房等全部费用。具体支付细节以甲方招标文件及投标文件为准。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

五、工期与验收

1.乙方需在签订合同后XX天内完成平房改建工程。具体工期以甲方招标文件及投标文件为准。

2.工程竣工验收标准为：工程质量符合相关标准，施工完成并提交竣工验收报告。验收时间由甲方根据实际情况确定。

六、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付工程款项或未提供必要支持，需承担相应的违约责任。乙方若未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合相关标准，需承担相应的违约责任。

2.在施工过程中，若因乙方原因导致安全事故或质量问题，乙方需承担相应的法律责任及经济损失。

七、争议解决方式

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款所规定的义务。若争议解决结果影响合同执行，双方需根据判决结果重新协商合同条款并进行修改。

八、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，双方应严格遵守相关法律法规及施工规范，确保施工顺利进行并达到预定目标。如有违反相关法律法规及施工规范的行为发生，违约方需承担相应的法律责任及经济损失。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。

因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。

因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元）。

2.乙方完成工程施工并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方递交的结算报告及完整的结算资料后，一周内结算完。结算方式：银行转账。

3.乙方开户银行名称：_________。账号：________。开户银行位置：________。

第四条甲方责任

1.甲方负责办理审批建房手续。负责解决施工场地的水电及通讯问题。负责施工场地的平整及土石方的挖掘工作。负责对工程的监管，确保工程的顺利进行。如因甲方原因导致工程无法按时进行或中途停工，由此造成的工期延误及经济损失由甲方承担。

2.甲方若不按合同约定付款，每延期一天，罚款_________元。若延期付款超过约定日期_________天，乙方有权终止合同并收回已完成的