(建设工程)室内装修施工合同8篇.docxVIP

(建设工程)室内装修施工合同8篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（业主/发包方）：[甲方名称]

位置：[甲方位置]

法定代表人：[甲方法人姓名]

电话：[甲方联系电话]

乙方（施工方/承包方）：[乙方名称]

位置：[乙方位置]

法定代表人：[乙方法人姓名]

电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方需要对其位于[工程位置]的建筑物进行室内装修施工，现甲方决定委托乙方进行该项工程的实施，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]。

2.工程地点：[工程地点]。

3.工程内容：室内装修，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。

4.工程期限：自合同签订之日起XX日历天完成。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款（含税费）：人民币[金额汉字大写及数字小写]（￥[金额数字小写]）。该款项已包含人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。具体费用明细详见附件一《工程预算表》。

2.支付方式：本合同签订后三日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。工程完工并经甲方验收合格后三日内支付剩余款项。乙方需提供相应的收据和发票。如因甲方未能按时付款导致工期延误，责任由甲方承担。

三、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照甲方的要求进行施工，保证工程质量符合相关标准和规范。如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。整改后仍不合格的，双方应协商解决处理办法。验收合格证书的签署不影响双方对隐蔽工程质量的约定和责任承担。具体验收标准见附件二《工程验收标准》。

四、工期延误及违约责任

1.因甲方原因导致工期延误的，如未按时支付预付款或工程款、设计变更等，工期相应顺延。乙方应及时通知甲方并告知延误原因及预计延误时间。如延误时间超过合同约定的工期三分之一以上时，任何一方均有权终止合同并追究对方违约责任。违约责任由违约方承担。具体违约责任见附件三《工期延误及违约责任约定》。

2.因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金并承担相应损失。如延误时间超过合同约定的工期十分之一以上时，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。如因不可抗力因素导致工期延误的，双方协商解决。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。不可抗力因素发生时，双方应及时沟通并协商解决方案。不可抗力因素消失后，双方应继续履行合同义务并相应调整工期和费用等条款。具体解决方案及责任承担详见附件四《不可抗力因素解决方案及责任承担》。解决合同纠纷如协商不成时任何一方均可向合同签约地所属法院提请诉讼仲裁解决纠纷之法律效力与仲裁效力相同）。甲乙双方需积极配合解决纠纷保障项目顺利进行并保证本合同双方的权益不受到损害。。关于双方签订的相关技术文件双方签署的本合同的附件与本合同具有同等法律效力并遵循公平合理的原则执行解决合同纠纷事宜等原则解决纠纷问题并明确各方应承担的责任和义务范围等内容。关于本合同的技术资料附属文件及设计图纸等的保密条款甲乙双方应严格遵守保密义务未经对方书面同意任何一方不得向第三方透露相关机密信息不得向第三方泄露相关合同内容技术资料附属文件设计图纸等的保密责任范围内并不得向任何第三方泄露标的等内容以防侵犯对方知识产权对披露秘密之负一切法律经济责任不享有接触甲方商函及设计机密文件的权利）。如一方违反保密条款应承担相应的法律责任包括但不限于赔偿对方经济损失等责任内容以及如何处理违规行为等措施方案本协议遵守有关中国相关法律法规法律承认作为参考履行合同的具体约定并由合同所在地的中国法律法规解释对于合同的任何争议双方同意按照合同法进行裁决在签订合同之前甲乙双方已经对本合同条款进行充分讨论并完全理解其含义以及可能产生的法律后果甲乙双方均确认本合同的签订是基于双方的自愿并无任何欺诈胁迫等情形产生并对甲乙双方均具备约束力。（合同签订时需说明）。）。）同时履行包括施工过程中关于工程设计施工图确定的原则方式相关质量检查计划的安排以及对相关质量保证体系的内容作出说明和执行的规定甲乙双方须明确各负责人的岗位职责并由项目负责人沟通协调管理并对技术资料进行严格管理以防止失误而造成经济损失保障本合同的顺利进行以及各方的合法权益）。履约过程要严格依照合同中约定的责任和义务条款履行各方要严格按照合同约定执行确保工程质量和进度并按照合同条款进行结算付款避免出现违约行为。（违约责任约定要具体明确）甲乙双方应严格遵守本合同的各项条款共