农村建房施工合同书10篇.docxVIP

农村建房施工合同书10篇

篇1

甲方委托乙方在XXXX年XX月XX日为其建造位于XXXX的房屋，建筑面积为XX平方米，房屋高度XX米，框架结构。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚信的原则，就建房施工事项达成如下协议：

一、建房施工内容

1.乙方负责建造甲方位于XXXX的房屋，建筑面积为XX平方米，房屋高度XX米，框架结构。

2.乙方需要按照甲方的要求进行施工，确保建房质量符合相关法律法规及规范的要求。

二、建房施工期限

1.本合同规定的建房施工期限为XX个月，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日完成施工。

2.乙方应在规定期限内完成施工任务，如因特殊情况需要延长施工期限，应得到甲方的同意。

三、建房施工费用

1.本次建房施工费用为每平方米XX元，总价为XX元。

2.乙方应在完成施工任务后向甲方提交结算报告和验收报告，甲方在确认无误后向乙方支付施工费用。

四、建房施工要求

1.乙方需要按照甲方的要求进行施工，确保建房质量符合相关法律法规及规范的要求。

2.乙方应建立健全施工管理制度，加强施工现场管理，确保施工安全、环保、文明施工。

3.乙方应积极配合甲方进行质量监督、安全监察和环保检查工作，确保施工质量得到有效控制。

4.如因乙方原因导致施工质量问题或安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

五、违约责任

1.甲方或乙方如违反本合同规定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的原因和程度确定。

2.甲方或乙方如因不可抗力因素导致违约，应及时告知对方，并协商解决方案。

六、争议解决方式

1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保建房施工任务顺利完成。

2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意。甲方或乙方因不可抗力因素导致合同无法继续履行。法院判决或仲裁裁决要求终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

甲方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保房屋建设顺利进行，特签订本施工合同，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1.工程地点：XXXX。

2.工程规模：XXXX。

3.工程结构：XXXX。

4.房屋层数：XXXX。

5.房屋高度：XXXX。

6.房屋风格：XXXX。

7.工程预算：XXXX。

8.开工日期：XXXX年XX月XX日。

9.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

10.合同工期：XX天。

二、施工方式及材料要求

1.甲方提供建房所需的全部材料，包括水泥、沙子、砖头、钢筋等，并确保材料质量符合相关标准。乙方负责施工，包括设计、施工、监理等全部工作。

2.乙方在施工中应遵守相关法律法规和行业标准，确保施工质量和安全。甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理建议和要求。

3.在施工过程中，如需调整设计或增加工程量，甲方应书面通知乙方，并协商确定调整后的预算和工期。

三、质量与验收

1.乙方应建立健全施工质量控制体系，确保施工质量符合相关标准。甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理建议和要求。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收小组进行验收。验收小组应由甲方代表、乙方负责人及相关技术人员组成。

3.验收小组应对工程进行全面检查，包括工程结构、外观质量、使用功能等。如发现质量问题或安全隐患，应提出整改意见并监督整改情况。

4.整改完毕后，验收小组应再次进行检查，确保工程质量符合相关标准。如验收通过，甲方应出具验收合格证书，并支付乙方相应的款项。

四、合同价款及支付方式

1.本工程总预算为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。该预算已包括设计、施工、监理等全部费用。如实际工程量发生变化，双方应协商确定调整后的预算和工期。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总预算的XX%作为预付款。在工程竣工并通过验