经典房屋装修合同协议书7篇.docxVIP

经典房屋装修合同协议书7篇

篇1

甲方（发包人）：

单位（或个人）：

位置：

联系电话：

乙方（承包人）：

单位（或个人）：

位置：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋装修工程（以下简称“工程”）达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：

2.工程内容：房屋装修，包括地面、墙面、天花板、门窗、电路、管道等项目的装修。

3.工程造价：甲方支付乙方的装修费用总额为_____元（大写：_____元整）。具体费用包括设计费、材料费、施工费等，详见附件一《工程造价清单》。

二、施工期限

1.工程开工日期为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日。如有特殊情况，双方可协商调整施工期限。

2.乙方应在施工期限内完成全部装修工作，并达到约定的质量标准。如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、质量标准

1.工程质量应符合国家相关标准，并符合附件二《装修技术要求》的要求。

2.乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行装修施工，确保工程质量达到约定标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

四、付款方式

1.甲方应在工程开工前向乙方支付_____元（大写：_____元整）作为预付款。剩余款项_____元（大写：_____元整）应在工程竣工验收合格后一次性支付。具体付款时间详见附件三《付款计划表》。

2.乙方应在收到款项后向甲方提供正规的发票和收据。如因乙方原因造成发票和收据的遗失或损坏，乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.如因甲方原因造成施工延误或工程质量问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿标准详见附件四《违约责任赔偿标准》。

2.如因乙方原因造成施工延误或工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿标准详见附件四《违约责任赔偿标准》。

六、争议解决方式

1.甲、乙双方应友好协商解决施工过程中的问题和争议。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律程序，积极配合法院的调查和审理工作。

2.判决或调解生效后，一方不履行义务的，另一方可以向人民法院申请强制执行。同时，不履行义务的一方应承担因强制执行而产生的全部费用。具体费用包括申请费、执行费、评估费、拍卖费等。

七、其他约定事项

1.本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保工程的顺利进行。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律程序，积极配合法院的调查和审理工作。判决或调解生效后，一方不履行义务的，另一方可以向人民法院申请强制执行。同时，不履行义务的一方应承担因强制执行而产生的全部费用。具体费用包括申请费、执行费、评估费、拍卖费等。

篇2

乙方（装修公司）：[XXXXX]装饰有限公司，营业执照号码：[XXXXXX]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供房屋装修服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.装修房屋位置：[XXXXX]

2.装修面积：[XXXXX]平方米

3.装修内容：包括但不限于[XXXXX]、[XXXXX]、[XXXXX]等（具体内容详见附件一：装修报价单）

4.工程期限：自本合同签订之日起[XXXXX]天

二、合同价款与支付方式

1.合同总价款为人民币[XXXXX]元（大写：[XXXXX]元整）。

2.甲方应按以下方式向乙方支付合同款项：

签订合同当日，支付合同总价款的[XXXXX]，即人民币[XXXXX]元。

工程进度过半（即水泥工完工），支付合同总价款的[XXXXX]，即人民币[XXXXX]元。

工程完工验收合格后，支付合同总价款的[XXXXX]，即人民币[XXXXX]元。

3.乙方应提供相应的合法票据，并依法纳税。

三、双方权利与义务

1.甲方应确保装修房屋的现场具备施工条件，如水、电、煤气等设施齐全，并负责办理物业及消防等相关手续。

2.甲方应积极参与施工过程中的协调工作，确保施工进度和工程质量。

3.乙方应确保施工人员的安全，严格遵守施工