广州市建设工程施工合同范本10篇.docxVIP

广州市建设工程施工合同范本10篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。

因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。

因甲方逾期提供设计图纸或逾期交付工程材料而被迫停工的。

第三条工程合同总价与支付方式

1.本工程合同总价为人民币[金额]元，大写[金额汉字大写]。

2.支付方式：[支付方式]

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及质量验收规范为依据。

4.工程竣工后，乙方应向甲方代表提交完整的竣工资料和竣工验收申请，甲方代表在接到竣工验收申请后十个工作日内组织有关部门进行竣工验收。

5.验收中如发现有不符合合同规定和规范的施工质量问题，需要返工的，由乙方负责修好再进行验收。如工程竣工后验收发现质量问题或不符合合同规定及规范的施工内容，乙方应在甲方限定的合理时间内无偿返工。

6.验收合格后，双方签署竣工验收合格证书。

第五条施工设计修改和变更

1.乙方如需对原设计进行修改或变更，需取得甲方代表的同意。

2.乙方在修改或变更设计前，应取得甲方书面指令。因修改或变更设计而造成工期延误和费用增加，由乙方自行承担。

3.乙方在修改或变更设计前，未得到甲方书面指令而擅自修改或变更设计，由此引起的经济损失由乙方承担。

4.甲方如需对原设计进行修改或变更，应取得乙方代表的同意。甲方在修改或变更设计前，应提交书面指令。因修改或变更设计而造成工期延误和费用增加，由甲方自行承担。

5.甲方如需对原设计进行修改或变更，未得到乙方代表同意擅自修改或变更设计，由此引起的经济损失由甲方承担。

第六条双方负责事项及协作办法

1.甲方负责事项：

办理工程设计、质监及相关手续。

提供施工图纸、地质资料及必要的设计变更文件。

提供场地、水电等施工必备条件。

负责与设计单位、监理公司沟通。

组织相关单位进行竣工验收工作。

2.乙方负责事项：

编制工程施工组织设计。

按工程进度提交质量验收报告。

竣工验收后提交完整的竣工资料。

负责施工期间的安全事故防范工作。

保修期内负责维修。保修期按国家有关规定执行。保修期内如发生质量问题或不符合合同规定及规范的施工内容，乙方应在甲方限定的合理时间内无偿返工。保修期满后发生的质量问题或不符合合同规定及规范的施工内容，双方协商解决办法。

3.协作办法：在施工过程中，甲乙双方应经常保持联系，及时解决施工中出现的问题。遇到需要协商的问题，双方应积极配合协商解决。对于重大问题或需要一定时间解决的问题，双方应以正式文件形式进行协商。协商结果作为本合同的补充条款。协商未达成一致意见时，按合同条款执行。如协商后仍无法达成一致意见时，任何一方可向当地建设主管部门申请调解或仲裁。仲裁结果为最终结果。仲裁不成时任何一方可向人民法院提起诉讼。在仲裁或诉讼期间双方应继续履行本合同未发生争议部分的义务。仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。仲裁或诉讼的内容不得损害对方的合法权益和社会公共利益。仲裁或诉讼的地点一般为广州市区。仲裁或诉讼期间双方应遵守国家的法律法规和社会公德。仲裁或诉讼的结果应保密并不得泄露给媒体或其他无关人员。仲裁或诉讼的判决结果应履行并不得擅自更改。仲裁或诉讼的裁决具有法律效力并执行到底。如一方不履行裁决或不执行裁决时可向当地法院申请强制执行并赔偿对方的损失和承担违约责任。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及