工程合同某住宅小区工程建设工程施工合同6篇.docxVIP

工程合同某住宅小区工程建设工程施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行某住宅小区工程建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：某住宅小区工程

2.工程地点：__________________

3.工程内容：土建、安装等施工图纸所示全部内容

4.工程规模：_______平方米

二、合同工期

1.承包方应按照发包方要求的工期完成工程，具体开工日期以发包方发出的开工令为准。

2.合同工期为______日历天。如有变更，双方应另行协商并签订书面补充协议。

三、工程质量

1.承包方应严格按照施工图纸、施工规范、验收标准等进行施工，确保工程质量。

2.工程质量应达到国家或专业的质量验收标准。

3.如因承包方原因造成工程质量不合格的，承包方应负责无偿返工并承担相应损失。

四、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。该造价为固定总价合同，除双方另有约定外，不因材料价格变化等因素调整。

2.支付方式：双方约定按工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：

基础工程完成并经发包方确认后______日内支付工程总造价的______%。

主体结构完成并经发包方确认后______日内支付工程总造价的______%。

工程竣工并通过验收后______日内支付工程总造价的______%。

质量保修期满后______日内支付剩余款项。

五、材料设备供应

1.工程施工所需的材料设备由承包方自行采购，但材料设备应符合国家相关标准。

2.发包方对承包方采购的材料设备有异议的，可以提出意见并要求承包方更换。承包方应在合理期限内予以更换。

六、工程变更及签证

1.工程施工过程中，如发生工程变更，双方应签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、工程量及造价等事项。

2.涉及工程变更的签证，应按照有关规定及时办理。未办理签证的，不得作为结算依据。

七、安全施工及文明施工

1.承包方应严格遵守安全施工及文明施工的规定，确保施工现场安全、整洁。

2.承包方应承担因自身原因造成的安全事故责任。

八、竣工验收及保修

1.工程竣工后，承包方应组织竣工验收并通知发包方。验收合格后，双方签订验收合格证书。

2.工程保修期限及保修责任按照国家规定执行。承包方在保修期内应负责免费维修。

九、违约责任

1.承包方未能按照合同约定完成工程的，应支付逾期违约金。逾期超过一定期限的，发包方有权解除合同。

2.因承包方原因造成工程质量不合格的，承包方应负责返工并承担相应损失。

3.一方违反合同约定的其他义务，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

十、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。双方履行本合同发生纠纷的，应友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。纠纷处理期间，双方应继续履行本合同未涉纠纷的条款。本合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式确定。任何一方未经对方同意不得擅自变更或解除本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，保修期届满后自动失效。本合同未尽事宜按照国家相关法律法规执行。（以下无正文）甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：______________法定代表人（签字）：______________日期：_____________日期：_____________XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日以上内容为某住宅小区工程建设工程施工合同协议，请在各方理解合同内容的基础上签订执行，确保其法律效应并严格履行合同内容，维护双方的合法权益。

篇2

甲方（建设单位）：____________________

位置：______________________________

联系方式：__________________________

乙方（施工单位）：____________________

位置：_____