施工合同逾期监理通知9篇.docxVIP

施工合同逾期监理通知9篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

丙方（监理单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙丙三方本着平等、自愿、公正的原则，就施工合同逾期监理通知事宜，达成如下协议：

一、合同概况

1.合同名称：_________

2.合同编号：_________

3.工程名称：_________

4.工程地点：_________

5.工程造价：_________

6.合同签订时间：_________

7.合同约定的工期：_________

二、合同逾期情况

1.施工单位原因导致的合同逾期：乙方在施工过程中，因自身原因未能按照合同约定完成施工任务，导致工期延误。

2.甲方原因导致的合同逾期：甲方未能按照合同约定提供必要的技术支持、资金保障等条件，导致工期延误。

3.监理单位原因导致的合同逾期：丙方未能按照合同约定履行监理职责，导致工期延误。

三、监理通知内容

1.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因自身原因未能按时完成，应承担相应的违约责任。

2.甲方应提供必要的技术支持、资金保障等条件，确保施工任务的顺利完成。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

3.丙方应履行监理职责，对施工过程中的问题进行及时发现并处理。如因丙方原因导致工期延误，丙方应承担相应的违约责任。

四、监理通知的生效条件及生效时间

1.监理通知自三方签字或盖章之日起生效。

2.监理通知生效时间自合同约定的工期开始之日起至合同约定的工期结束之日止。如合同约定的工期已结束，则监理通知自三方签字或盖章之日起生效。

五、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.乙方因自身原因未能按时完成施工任务，应按照合同约定承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。具体赔偿金额的计算方法以合同约定为准。

2.甲方因自身原因未能提供必要的技术支持、资金保障等条件，导致工期延误的，应按照合同约定承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。具体赔偿金额的计算方法以合同约定为准。

3.丙方因自身原因未能履行监理职责，导致工期延误的，应按照合同约定承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方和乙方造成的全部损失。具体赔偿金额的计算方法以合同约定为准。

六、争议解决方式及管辖法院或仲裁机构

1.三方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。管辖法院或仲裁机构以合同约定为准。

2.争议解决期间，三方应继续履行本合同中未发生争议的部分。

七、其他约定事项

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。本合同自三方签字或盖章之日起生效。合同生效后，未经三方协商一致并书面变更或解除，任何一方均不得擅自变更或解除本合同。

2.在合同履行过程中，如遇国家法律法规调整或不可抗力的因素导致合同无法继续履行的，三方应友好协商并书面变更或解除本合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。管辖法院或仲裁机构以合同约定为准。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、合同工期

1.本合同工期为______天，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同工期内完成全部工程内容，并达到竣工验收标准。

三、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币______元。

2.甲方应在合同签订后______天内向乙方支付合同价款的______%作为预付款。

3.乙方在合同工期内完成全部工程内容并通过竣工验收后，甲方应向乙方支付剩余款项。

四、施工监理及验收

1.甲方应委托有资质的监理单位对乙方施工进行全程监理。

2.监理单位应确保施工进度和质量符合合同约定。

3.工程竣工验收时，甲方应组织相关单位进行验收，并签署验收意见。

五、违约责任

1.乙方如未能按合同约定完成施工任务，应承