建设工程合同纠纷一案9篇.docxVIP

建设工程合同纠纷一案9篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工程造价及支付方式

1.工程造价：_________元。

2.支付方式：_________。

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方必须按照合同约定的工期完成工程建设。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督，并提出改进意见。

四、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合相关法律法规及合同约定，对工程质量负责。如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工或维修。

2.验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后，按照合同约定及国家相关标准对工程进行验收。如验收过程中发现问题，甲方有权要求乙方无偿返工或维修。

五、保修及售后服务

1.保修期：工程验收合格后，乙方应提供一定年限的保修期。在保修期内，如因乙方原因造成工程损坏的，乙方应负责无偿维修。

2.售后服务：保修期结束后，乙方应继续提供有偿的售后服务。具体费用及内容双方可另行协商确定。

六、违约责任及赔偿

1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.赔偿：如因乙方原因造成工程无法按时完成或质量不合格，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的纠纷或争议，应适用中华人民共和国相关法律法规进行审理。

八、合同生效及变更

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同变更：如需对合同进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容应与原合同具有同等法律效力。如有未尽事宜，可另行协商确定。

九、其他约定事项

1.保密义务：双方应对合同内容及执行过程中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。

2.不可抗力：如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。如协商不成的，任何一方均可解除合同并不承担违约责任。

3.合同解除：如一方违反合同约定导致合同目的无法实现的，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。

4.通知与送达：双方应确保合同中提供的通讯位置准确无误，如有变更应及时通知对方。因通讯位置错误或未及时通知对方导致通知无法送达的，由过错方承担责任。

5.合同终止：合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，可依法提起诉讼。

6.管辖法院：如双方在执行合同过程中发生争议且协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.适用法律：本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的纠纷或争议，应适用中华人民共和国相关法律法规进行审理。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

工程项目：_________

鉴于：甲方和乙方经过友好协商，同意由乙方承建甲方发包的_________工程项目。在工程建设过程中，因双方对工程进度、质量、安全等方面的理解不同，产生了一些争议和纠纷。为了明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，双方同意对以下纠纷进行调解，并达成如下协议：

一、纠纷事项

1.工程进度纠纷：乙方在施工过程中，未能按照甲方要求的进度进行建设，导致工期延误。

2.工程质量纠纷：乙方所完成的工程质量未能达到甲方预期的标准，存在质量问题。

3.工程安全纠纷：乙方在施工过程中，未能严格遵守安全规定，存在安全隐患。

二、调解原则

1.双方本着友好协商、互谅互让的原则，共同解决纠纷。

2.在调解过程