2025版智慧城市建设项目施工合同.docxVIP

2025版智慧城市建设项目施工合同

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方拟在____________________（项目地点）建设智慧城市项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目总投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同内容

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）装饰装修工程；

（4）智能化系统工程；

（5）其他相关工程。

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、质量标准及工程量清单进行施工。

2.3乙方应保证施工质量，确保工程符合国家及行业相关标准。

2.4乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务，确保工程按期交付。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：____________________

3.2付款进度：____________________

3.3付款条件：____________________

四、违约责任

4.1甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付____________________元违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工，每停工一日，应向乙方支付____________________元违约金；

（3）因甲方原因导致工程损失，甲方应承担全部责任。

4.2乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付____________________元违约金；

（2）因乙方原因导致工程停工，每停工一日，应向甲方支付____________________元违约金；

（3）因乙方原因导致工程损失，乙方应承担全部责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向____________________人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签署日期：____________________

甲方（建设单位）盖章：

乙方（施工单位）盖章：