搭棚施工合同范本-文档7篇.docxVIP

搭棚施工合同范本-文档7篇

篇1

发包方：XXXX，以下简称甲方

承包方：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX搭棚工程

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

因甲方原因影响开工。

不可抗力。

第三条工程价款与支付

1.本工程总造价为人民币XX元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：工程完工验收合格后XX天内支付全部款项。

第四条工程质量与验收

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准和方法：按照《钢结构工程施工及质量验收规范》GB50205-2001执行。

3.验收时间：工程完工后XX天内进行验收。

第五条施工与设计变更

1.乙方必须严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.如需变更设计，需经甲方同意，并办理相关手续后方可进行。

第六条保修与售后服务

1.保修范围：乙方承包的本工程范围内所有项目。

2.保修期限：自工程验收合格之日起XX年。

3.售后服务：保修期内，如发生质量问题，乙方需及时响应并维修。

第七条违约责任与赔偿

1.甲方如未按时支付工程进度款或结算款，需向乙方支付违约金，违约金按每日XX元计算。

2.乙方如未按时完成工程进度或质量未达到合同要求，需向甲方支付违约金，违约金按每日XX元计算。

3.如因乙方原因造成工程损失，乙方需承担赔偿责任。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如遇下列情况，合同可终止：

因不可抗力导致工程无法继续进行。

甲方或乙方违约，经协商无法达成一致意见。

第九条争议解决与管辖法院

1.如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。合同签订地为XXXX。

3.管辖法院：XXXX人民法院。管辖法院是指双方协商确定或法律规定的管辖争议案件的法院。在发生争议时，双方应根据合同约定或法律规定向管辖法院提起诉讼。同时，双方也应积极配合法院的调查取证工作，以便尽快解决争议。若管辖法院对案件有管辖权，则双方应尊重并遵守该法院的判决结果。

篇2

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX搭棚工程

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。

因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。

因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致其他工种无法进行正常操作的。

在施工中，因勘察或设计方面的原因发生重大变化而影响工程的正常进行（此情况需得到有关部门的认定）。

因停电、停水等原因被迫停工的。

因其它不可抗力因素而被迫停工的。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交工程质量报告。

3.工程竣工时，乙方应向甲方代表提交工程竣工资料。

4.工程质量应达到国家或专业的质量评定标准。

第四条工程价款与支付

1.本工程合同总造价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.支付方式：XXX。

3.乙方