农村房屋建筑施工合同书4篇.docx

农村房屋建筑施工合同书4篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同工期自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。

2.如有下列情况，工期可相应顺延：

因不可抗力导致工程无法按时开工或无法完成。

因甲方原因（包括但不限于未按时支付工程进度款、未及时提供材料或设备、未按时办理相关手续等）导致工程无法按时开工或无法完成。

因乙方原因（包括但不限于承包方材料供应不及时、人员不足等）导致工程无法按时完成。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总价为人民币__________元（大写：__________），具体支付方式和时间如下：

合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。

工程完成50%时，甲方再支付乙方工程总价的30%。

工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%工程款。

2.乙方在收款时，应当提供合法有效的发票。

第四条双方权利义务

1.甲方权利与义务：

甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准要求。

甲方有权要求乙方按照合同约定的进度完成施工任务。

甲方应当按时支付工程进度款，并提供必要的材料和设备。

甲方应当为乙方提供必要的技术支持和现场指导。

2.乙方权利与义务：

乙方有权获得合同约定的工程款。

乙方应当按时完成施工任务，确保工程质量符合标准要求。

乙方应当遵守甲方的施工要求，确保施工进度符合合同约定。

乙方应当保护甲方的财产权益，确保施工现场安全有序。

第五条违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未按时支付工程进度款或未提供必要材料和设备，导致工程无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合标准要求，乙方应承担相应的违约责任。

3.双方违约责任：若双方均有过错，应根据实际情况承担相应违约责任。

第六条合同变更与解除

1.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间及双方的权利义务等。

2.合同解除：如需解除本合同，双方应协商一致，并签订书面协议。协议中应明确解除的原因、双方的权利义务及后续事宜等。但涉及合同解除的条款应符合法律法规的规定。

第七条争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为__________人民法院。如双方发生争议并提起诉讼，应由该法院管辖。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并遵守法院的判决结果。若判决结果与合同约定不符的，应以法院判决为准。若判决结果涉及合同变更或解除的条款应符合法律法规的规定。若判决结果涉及合同变更或解除的条款应符合法律法规的规定。若判决结果涉及合同变更或解除的条款应符合法律法规的规定。若判决结果涉及合同变更或解除的条款应符合法律法规的规定。

篇2

甲方（发包方）：________

乙方（承包方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：________

2.工程地点：________

3.工程承包方式：________

4.工程范围和内容：________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为______天，从______年______月______日开始施工，到______年______月______日竣工。

2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容，因乙方原因造成的工期延误，乙方须承担相应的违约责任。

第三条工程价款与支