2025年度数据中心基础设施施工合同补充协议.docxVIP

2025年度数据中心基础设施施工合同补充协议

甲方（施工方）：________________________

乙方（业主方）：________________________

一、施工范围及内容

1.甲方根据乙方需求，对数据中心基础设施进行施工，具体施工范围及内容如下：

________________________

二、施工期限

1.本补充协议约定的施工期限为____年__月__日至____年__月__日。

2.甲方应严格按照约定的施工期限完成施工任务，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

三、工程款支付方式

1.甲方按照主合同约定的工程款支付方式进行支付。

2.乙方在收到甲方提交的工程款支付申请及相关资料后，应在____个工作日内完成支付。

四、工程验收及保修

1.甲方完成施工任务后，乙方应按照主合同约定的验收标准进行验收。

2.验收合格后，乙方应在____个工作日内签署验收合格证明。

3.保修期限自验收合格之日起计算，具体保修内容如下：

________________________

五、违约责任

________________________

________________________

六、争议解决

1.双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本补充协议作为主合同的补充部分，与主合同具有同等法律效力。

2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（施工方）：________________________

乙方（业主方）：________________________

签订日期：____年__月__日