装饰装修工程工期延误补偿合同.docxVIP

装饰装修工程工期延误补偿合同

甲方（施工方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（业主方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方与乙方就_________（项目名称）的装饰装修工程，双方签订了《_________（项目名称）装饰装修工程施工合同》，合同编号为：_________。为明确双方在工程工期延误时的权利义务，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工期延误定义

1.1本合同所指的工期延误，是指因甲方原因导致工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。

第二条工期延误原因

（1）未按时提供施工图纸、技术资料或设计变更；

（2）未按时支付工程款；

（3）提供的设计图纸存在缺陷，导致施工过程中需要返工；

（4）甲方其他原因导致工期延误。

第三条工期延误补偿

3.1甲方因本合同第二条所述原因导致工期延误的，应向乙方支付工期延误补偿金。

3.2工期延误补偿金的计算方法如下：

（1）工期延误补偿金按每天_________元计算；

（2）工期延误补偿金总额不超过合同总价的_________%。

3.3甲方应在工期延误发生之日起_________日内，向乙方支付工期延误补偿金。

第四条工期延误责任

4.1甲方应承担因自身原因导致的工期延误责任，并按本合同第三条约定向乙方支付工期延误补偿金。

4.2乙方应配合甲方完成工程进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

第五条争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（施工方）：____________________

签字（或盖章）：____________________

日期：____________________

乙方（业主方）：____________________

签字（或盖章）：____________________

日期：____________________