城市基础设施建设总承包项目合同范本.docxVIP

城市基础设施建设总承包项目合同范本

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

鉴于：

甲方为_______（项目名称），需要乙方进行城市基础设施建设总承包，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条项目概况

1.1项目名称：_______

1.2项目地点：_______

1.3项目规模：_______

1.4项目总投资：_______

1.5项目建设周期：_______

第二条合同标的

2.1乙方负责项目的勘察、设计、施工、安装、调试、验收等全过程，确保工程质量、安全、进度符合国家及地方相关法律法规、标准及规范。

2.2乙方按照甲方要求，对项目进行合理规划、设计、施工，确保项目在规定的时间内完成。

第三条合同金额及支付方式

3.1合同金额：_______

3.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同金额的_______%作为预付款；

（2）项目开工后，每月支付合同金额的_______%作为进度款；

（3）项目竣工验收合格后，甲方支付合同金额的_______%作为结算款；

（4）项目保修期满后，甲方支付合同金额的_______%作为保修金。

第四条工程质量及验收

4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、标准及规范进行施工，确保工程质量。

4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

4.3工程竣工验收合格后，双方应在_______日内办理竣工验收手续。

第五条工程进度及延期

5.1乙方应按照合同约定的时间完成项目建设，如遇特殊情况，需提前_______日向甲方提出延期申请。

5.2因乙方原因造成工程延期，每延期一日，应向甲方支付合同金额的_______%作为违约金。

第六条保修责任

6.1乙方在工程保修期内，应承担工程质量保修责任。

6.2保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。

6.3保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。

第七条违约责任

7.1双方应严格按照合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

7.2违约金计算方式：

（1）因甲方原因造成乙方停工、延误工期，每延误一日，甲方应向乙方支付合同金额的_______%作为违约金；

（2）因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效及终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

第十条其他

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

签订日期：_______

甲方（建设单位）盖章：

乙方（施工单位）盖章：