二零二五年度水电站建设劳务分包合同规范文本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度水电站建设劳务分包合同规范文本

甲方（发包方）：____________________________

乙方（承包方）：____________________________

鉴于甲方拟建设水电站，现需乙方提供相关劳务分包服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________________

2.工程地点：____________________________

3.工程内容：____________________________

4.工程规模：____________________________

5.工程工期：____________________________

二、劳务分包内容

1.乙方负责施工图纸范围内的劳务分包工程，包括但不限于：

（1）____________________________

（2）____________________________

（3）____________________________

（4）____________________________

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币______万元整（大写：______元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资质、证件等，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；

（2）工程进度达到约定节点，乙方提交进度款申请及相关证明材料，甲方在____个工作日内支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付合同价款的_____%作为结算款；

（4）质保金：合同价款的_____%，在质保期满后____个工作日内无质量问题退还。

四、工期及延误责任

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金。

2.如因不可抗力导致工期延误，经双方协商一致，可顺延工期。

五、质量要求

1.乙方施工的工程质量应符合国家现行施工质量标准及设计要求。

2.乙方应保证施工过程中使用的材料、设备符合国家标准和合同约定。

六、安全生产及环境保护

1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

2.乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

七、合同解除及终止

1.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

（1）一方违反合同约定，严重损害对方利益；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）经双方协商一致。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________________仲裁委员会仲裁。

2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

签署页：

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

签订日期：____________________________