2025合同范本建设工程拆除房屋合同.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025合同范本-建设工程拆除房屋合同

建设工程拆除房屋合同

合同编号：

发包人（以下简称甲方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

承包人（以下简称乙方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就拆除工程相关事宜协商一致，达成如下合同条款，共同遵守执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4拆除范围：

第二条施工内容

2.1乙方负责对甲方指定的房屋及附属设施进行拆除，具体拆除范围包括但不限于：。

2.2乙方应按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保拆除工程的安全性和规范性。

2.3乙方负责对拆除过程中产生的建筑垃圾进行清运，具体清运范围及要求为：。

第三条工期

3.1工期总天数：天，自合同签订之日起计算。

3.2具体开工日期：，完工日期：。

3.3因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担由此产生的任何责任。

3.4乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，逾期完工的，每逾期一日，乙方应按合同总金额的‰向甲方支付违约金。

第四条安全责任

4.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保拆除工程施工安全，做好施工现场的安全防护工作，避免发生安全事故。

4.2乙方应为施工现场的工作人员购买相关保险，包括但不限于工伤保险和第三者责任险，并承担由此产生的费用。

4.3乙方在施工过程中若发生安全生产事故，应立即向甲方报告，并负责处理相关事宜，由此产生的费用由乙方承担。

4.4甲方有权对乙方的施工安全进行监督，乙方应配合甲方的监督检查工作。

第五条质量标准

5.1乙方应按照国家及地方相关拆除工程施工规范和标准进行施工，拆除后的场地应平整、干净，符合甲方后续建设需求。

5.2乙方应确保拆除后的场地不再存在任何可能威胁周边环境及建筑物安全的隐患。

5.3乙方在施工过程中应采取有效措施，防止扬尘、噪音等对周边环境造成污染，确保施工过程环保达标。

第六条费用与结算

6.1工程总金额为人民币：元（大写：）。

6.2付款方式：。

6.3付款时间：。

6.4甲方应按合同约定支付工程款项，逾期付款的，每逾期一日，甲方应按应付未付金额的‰向乙方支付违约金。

6.5乙方在完成全部施工内容并经甲方验收合格后，向甲方提供合法有效的发票，甲方在收到发票后日内完成款项支付。

第七条违约责任

7.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

7.2除本合同另有约定外，违约方应按合同总金额的%向守约方支付违约金。

7.3因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方应按合同总金额的‰向甲方支付违约金。

7.4乙方施工质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中若发生争议，双方应通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。

9.3本合同履行过程中，双方应严格遵守国家相关法律法规，任何违反法律法规的行为均由违约方承担相应责任。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：