2025马鞍山新地置业有限公司总包合同.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025马鞍山新地置业有限公司总包合同

**合同编号：

签订地点：

签订日期：

合同双方

发包人（甲方）：

名称：马鞍山新地置业有限公司

地址：

法定代表人：

联系方式：

承包人（乙方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于

甲方为马鞍山新地置业有限公司，乙方为依法注册并具备承包工程资质的法人单位，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承包工程事宜达成一致，特签订本合同。

第一条总则

1.1本合同为建设工程总包合同，乙方负责工程的设计、施工、竣工及质量保修等全部工作。

1.2本工程名称为：；工程地点为：；工程内容为：。具体工程范围、技术要求、质量标准等详见本合同附件。

1.3合同工期为天，自年月日开工，至年月日竣工。如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延。

1.4合同金额为人民币元（大写：），付款方式为：。

1.5本合同自签订之日起生效，至工程保修期结束且无争议后终止。

第二条合同范围

2.1乙方承包范围包括但不限于以下内容：

（1）工程的设计方案制定及优化；

（2）工程的施工，包括但不限于土建、安装、装饰等；

（3）工程的竣工验收及整改。

2.2乙方应按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量和安全。

2.3乙方应负责工程中所有材料的采购、运输、存储及管理，甲方有权对材料的质量进行监督。

2.4乙方应负责施工现场的管理，包括但不限于安全、文明施工、环境保护等。

第三条履行期限

3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，并向甲方提交完整的竣工资料。

3.2乙方应按照合同约定的进度施工，甲方有权对施工进度进行监督。

3.3如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为元/天。

3.4如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后日内书面通知甲方，并提供相关证明，甲方可根据实际情况调整工期。

第四条违约责任

4.1乙方未按合同约定完成工程的，甲方有权要求乙方赔偿造成的损失，并有权解除合同。

4.2甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，甲方应支付相应的违约金，并赔偿乙方造成的损失。

4.3任何一方违反合同约定的保密条款或知识产权条款的，应向守约方支付违约金，并赔偿损失。

4.4因乙方施工质量问题导致工程需要返工或修复的，乙方应承担全部费用，并赔偿造成的损失。

第五条争议解决

5.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

5.2本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第六条合同的变更和解除

6.1任何一方需变更或解除本合同的，应提前日以书面形式通知对方，并提供充分的理由。双方协商一致后，可签订书面补充协议。

6.2如因乙方原因导致合同解除，甲方有权要求乙方赔偿损失。

6.3如因甲方原因导致合同解除，乙方可要求甲方支付已完成工程的合理费用。

第七条附则

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

7.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：