2025版停车场新能源汽车充电站施工合同范例.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版停车场新能源汽车充电站施工合同范例

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方在_______（项目名称）建设新能源汽车充电站项目，乙方承担施工义务等相关事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：_______

2.项目地点：_______

3.项目规模：_______

4.项目内容：_______

5.项目投资：_______

6.项目工期：_______

二、施工范围及内容

1.乙方负责_______（具体施工内容）的施工，包括但不限于：

（1）土建工程；

（2）电气工程；

（3）管道工程；

（4）消防工程；

（5）装饰装修工程；

（6）其他相关工程。

2.乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工规范、技术要求及相关法律法规进行施工。

三、施工组织与管理

1.乙方应组建专门的施工项目组织机构，配备项目经理、技术负责人、施工负责人等管理人员。

2.乙方应按照国家及行业的相关规定，建立健全施工管理制度，确保施工安全、质量、进度、文明施工。

四、工程进度及验收

1.乙方应按照施工合同约定的工期进行施工，确保按期完成工程。

2.工程完工后，乙方应组织自检，并将自检报告报送甲方。

3.甲方应在收到自检报告后_______日内进行验收，如验收合格，甲方应在验收合格之日起_______日内向乙方支付验收款。

五、工程质量及保修

1.乙方应严格按照国家及行业的相关标准，确保工程质量达到约定要求。

2.乙方在工程保修期内，应承担保修责任，对因乙方原因造成的质量问题，负责修复。

六、合同价款及支付方式

1.合同价款：_______

2.支付方式：_______

3.付款进度：_______

七、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付_______元的违约金。

（2）甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_______%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_______元的违约金。

（2）乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付_______%的违约金。

八、争议解决

1.乙方与甲方因本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、签署页

甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______

代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______

日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日