2025年绿色建筑土方回填施工合同示范文本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年绿色建筑土方回填施工合同示范文本

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方拟在______（具体地点）建设绿色建筑项目，乙方愿意承担该项目的土方回填施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______（具体工程名称）

2.工程地点：______（具体工程地点）

3.工程内容：土方回填施工

4.工程规模：______（具体工程规模，如平方米、立方米等）

5.工程期限：______（具体工程期限，如年、月、日等）

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币______元整（大写：______元整）。

2.支付方式：分阶段支付，具体如下：

（1）开工前支付合同价款的_____%；

（2）工程量完成_____%时支付合同价款的_____%；

（3）工程量完成_____%时支付合同价款的_____%；

（4）工程验收合格后支付合同价款的_____%；

（5）保修期满后支付合同价款的_____%。

三、施工质量及验收标准

1.施工质量：乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及《土方工程施工及验收规范》进行验收。

四、工程进度及工期延误

1.工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程量。

2.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金。

五、安全文明施工

1.乙方应严格按照国家及地方相关安全文明施工要求进行施工，确保施工安全。

2.发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，并及时上报甲方及相关部门。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付合同价款的_____%作为违约金；

（2）甲方未按时提供施工条件，每延误一日，应向乙方支付合同价款的_____%作为违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金；

（2）乙方施工质量不合格，应承担返工、修复等费用。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______（仲裁机构或人民法院）仲裁或诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充协议。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：______年______月______日