2025版工程分包合同范本及成本控制措施.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版工程分包合同范本及成本控制措施

甲方（分包方）：_________________

乙方（总包方）：_________________

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程内容：_________________

4.工程规模：_________________

5.工程预算：_________________

二、分包范围及内容

1.分包范围：_________________

2.分包内容：_________________

3.分包工程量：_________________

三、合同工期

1.合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。

2.任何一方要求变更工期，应提前____天书面通知对方，经双方协商一致后，可对工期进行调整。

四、工程款支付

预付款：合同签订后____个工作日内支付，金额为合同总额的____%。

进度款：按工程进度分阶段支付，每完成____%的工程量支付一次，每次支付金额为合同总额的____%。

结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内支付，金额为合同总额的____%。

2.逾期支付工程款，应按每日____%向对方支付违约金。

五、质量要求

1.乙方（总包方）应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定。

2.工程质量验收标准：_________________

3.质量责任：_________________

六、安全文明施工

1.乙方（总包方）应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

2.乙方（总包方）应采取有效措施，确保施工现场文明施工，减少对周边环境的影响。

七、材料供应

1.乙方（总包方）负责供应施工所需的材料、设备，并保证其质量符合设计要求。

2.甲方（分包方）有权对乙方（总包方）供应的材料、设备进行检查，如不符合要求，乙方（总包方）应立即更换。

八、变更及索赔

1.任何一方要求变更工程内容、工期或合同其他条款，应提前____天书面通知对方，经双方协商一致后，可对合同进行变更。

2.因不可抗力等原因导致工程无法按期完成或造成损失，双方应协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、违约责任

1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金计算方式：_________________

十、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。

2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（分包方）签字（或盖章）：_________________

乙方（总包方）签字（或盖章）：_________________

签订日期：____年____月____日