数据中心建设工程施工协议.docxVIP

数据中心建设工程施工协议

协议编号：[填写协议编号]

甲方（发包方）：[填写甲方全称]

地址：[填写甲方地址]

法定代表人/负责人：[填写姓名]

联系方式：[填写联系电话]

乙方（承包方）：[填写乙方全称]

地址：[填写乙方地址]

法定代表人/负责人：[填写姓名]

联系方式：[填写联系电话]

依据

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

国家及地方相关法律法规

第一条项目概况

1.1项目名称：[填写项目名称]

1.2项目地点：[填写项目地点]

1.3项目内容：[填写项目具体内容，如数据中心机房建设、设备安装等]

第二条工程范围及内容

2.1工程范围：[详细描述工程范围，包括但不限于土建工程、电气工程、暖通工程、网络工程等]

2.2主要工程内容：

土建工程：[详细描述土建工程内容]

电气工程：[详细描述电气工程内容]

暖通工程：[详细描述暖通工程内容]

网络工程：[详细描述网络工程内容]

其他工程内容：[如有其他工程内容，请详细描述]

第三条工程工期

3.1开工日期：[填写开工日期]

3.2竣工日期：[填写竣工日期]

3.3总工期：[填写总工期]

3.4工期延误：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。

第四条工程造价及支付方式

4.1工程造价：[填写工程造价总额]

4.2支付方式：

预付款：合同签订后支付工程总价的[填写百分比]%，即[填写金额]

进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例：

第一阶段：[描述支付节点及比例]

第二阶段：[描述支付节点及比例]

第三阶段：[描述支付节点及比例]

竣工款：工程竣工验收合格后支付工程总价的[填写百分比]%，即[填写金额]

质保金：工程总价的[填写百分比]%，即[填写金额]，质保期满后无质量问题一次性返还

第五条双方责任

5.1甲方责任：

提供施工所需的相关资料及许可

协调施工场地及周边关系

按时支付工程款项

组织工程竣工验收

5.2乙方责任：

按合同约定工期及质量完成施工任务

严格遵守安全生产规范，确保施工安全

提供施工所需的人员、材料及设备

负责工程竣工及资料整理

第六条工程质量及验收

6.1质量标准：按国家及行业相关标准施工，达到[填写具体质量标准]

6.2验收程序：

分阶段验收：[描述分阶段验收内容及标准]

竣工验收：工程完成后，甲方组织相关单位进行竣工验收

第七条违约责任

7.1甲方违约：

未按时支付工程款项，每逾期一日，按应付未付款项的[填写百分比]支付违约金

提供资料不及时或不符合要求，导致工期延误，工期相应顺延

7.2乙方违约：

未按时完成工程，每逾期一日，按工程总价的[填写百分比]支付违约金

工程质量不符合标准，乙方负责无偿返工，因此造成的工期延误由乙方承担

第八条不可抗力

8.1不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、战争等

8.2遭遇不可抗力事件，双方应积极采取措施减少损失，并协商工期顺延或合同解除

第九条争议解决

9.1本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决

9.2协商不成的，提交[填写仲裁委员会名称]仲裁或依法向[填写法院名称]提起诉讼

第十条协议生效及终止

10.1本协议自双方签字盖章之日起生效

10.2工程竣工验收合格，甲方支付完所有款项后，本协议终止

第十一条其他

11.1本协议一式[填写份数]份，甲方执[填写份数]份，乙方执[填写份数]份，具有同等法律效力

11.2本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力

签字盖章

甲方（盖章）：[甲方盖章]

法定代表人/负责人（签字）：[签字]

乙方（盖章）：[乙方盖章]

法定代表人/负责人（签字）：[签字]

日期：[填写日期]

数据中心建设工程施工协议（1）

一、协议双方当事人

甲方（发包方）：_____________________

法定代表人/负责人：______________

地址：_____________________

电话：_____________________

邮编：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

法定代表人/负责人：______________

地址：_____________________

电话：_____________________

邮编：_____________________

二、工程名称

本工程名称为：____________________数据中心建设工程。

三、工程范围

乙方承包的建设内容包括但不限于以下内容：

数据中心机房的建设与改造。

机房设备的安装与调试。

机房基础设施的配置与集成。

通信线路的敷设与连接。

安全防护系统的安装与调试