二零二五年度校园地下管网改造合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度校园地下管网改造合同

甲方（施工单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

联系电话：_________________________

乙方（业主方）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

联系电话：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承建乙方校园地下管网改造项目事宜，达成如下协议：

第一条项目概况

1.1项目名称：二零二五年度校园地下管网改造项目

1.2项目地点：_________________________

1.3项目规模：_________________________

1.4项目内容：包括但不限于给排水管道、电力电缆、通信光缆等地下管网的改造和新建。

第二条合同工期

2.1项目开工日期：_________________________

2.2项目竣工日期：_________________________

2.3工期延误责任：因甲方原因导致工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付______元违约金；因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付______元违约金。

第三条工程质量

3.1甲方应严格按照国家及地方相关质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

3.2乙方应按照合同约定对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求返工或停工整改。

第四条工程造价

4.1本合同工程造价为人民币______元整（大写：______元整）。

4.2工程造价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

4.3工程造价结算方式：按实际完成工程量结算，结算依据为双方认可的工程量清单及合同约定的单价。

第五条付款方式

5.1甲方在工程开工前，乙方支付合同总价款的______%作为预付款。

5.2工程进度达到合同约定节点，甲方提交验收报告，乙方在收到验收报告后______日内支付已完工程款。

5.3工程竣工验收合格后，甲方提交竣工结算报告，乙方在收到报告后______日内支付剩余工程款。

5.4逾期付款的违约责任：乙方逾期付款，每逾期一日，应向甲方支付______元违约金。

第六条风险责任

6.1因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应根据实际情况协商解决，合理调整工期和费用。

6.2因甲方原因导致工程出现质量问题，甲方应承担相应的修复责任和费用。

6.3因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的修复责任和费用。

第七条合同解除

7.1双方协商一致，可以解除本合同。

（1）一方严重违约，另一方在收到违约通知后______日内未采取补救措施；

（2）一方被依法宣告破产或解散；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（施工单位）：_________________________

签字（或盖章）：_________________________

日期：_________________________

乙方（业主方）：_________________________

签字（或盖章）：_________________________

日期：_________________________