2025年建筑施工合同仲裁协议.docxVIP

2025年建筑施工合同仲裁协议

甲方（委托方）：[甲方法定全称]

法定地址：[甲方注册地址]

法定代表人（或授权代表）：[姓名]职务：[职务]

联系电话：[甲方联系方式]

乙方（被委托方）：[乙方法定全称]

法定地址：[乙方注册地址]

法定代表人（或授权代表）：[姓名]职务：[职务]

联系电话：[乙方联系方式]

鉴于甲乙双方于[日期]签订了《编号为[合同编号]的[合同名称]施工合同》（以下简称“主合同”），主合同项下甲方委托乙方进行[项目具体内容]的施工。为有效解决履行主合同过程中可能发生的或与本合同有关的一切争议，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下仲裁协议：

第一条仲裁事项

双方确认，因履行主合同（包括但不限于关于工程质量、工程款支付、工期延误、工程变更、合同解除、违约责任、争议解决方式等一切权利义务内容）所发生的或与本合同及主合同有关的一切争议，均应提交仲裁解决。

第二条仲裁机构

双方一致同意，将本协议第一条所述争议提交[选择一项并明确写出仲裁机构全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]（以下简称“仲裁委员会”）按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[明确写出仲裁地点，例如：仲裁委员会秘书处所在地/项目所在地/甲方所在地/乙方所在地]。

第三条仲裁规则

本协议项下的仲裁适用[选定仲裁委员会名称]现行有效的仲裁规则。

第四条仲裁语言

本协议及仲裁程序所使用的语言为中文。

第五条仲裁费用

双方同意，仲裁费用（包括仲裁机构收取的仲裁费、律师费、差旅费等）由败诉方承担。如果仲裁庭对仲裁费用的承担另有裁决，则遵照仲裁庭的裁决。仲裁费用在仲裁裁决中未明确载明的，由败诉方在裁决生效后[约定天数，例如：三十]日内，根据仲裁庭的要求，提供费用明细清单。

第六条不可分割性

本仲裁协议是主合同不可分割的一部分，对其效力具有独立性。本协议的无效、无效宣告或适用除外，不影响本协议其他部分及主合同的效力。本协议项下的任何权利、义务的转让，均应通知对方，并附有转让证明文件。本协议的任何修改、补充，均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后方能生效。

第七条协议效力

本仲裁协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的签订是双方基于主合同签订和履行所做出的真实意思表示。

第八条其他

（可在此处添加其他双方认为需要约定的与仲裁相关的事项，例如：保密条款、证据提交特殊约定等。若无，则此条删除或写“无”。）

本协议一式[份数，通常为主合同份数一致，例如：肆]份，甲方执[份数，例如：贰]份，乙方执[份数，例如：贰]份，具有同等法律效力。本协议内容作为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律约束力。

甲方：[甲方法定全称]（授权代表签字）

日期：[签署日期]

乙方：[乙方法定全称]（授权代表签字）

日期：[签署日期]