施工合同协议书范本(2025) (8).docxVIP

施工合同协议书范本(2025)(8)

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方需进行以下工程项目的施工，乙方具备相应的施工能力，双方经协商一致，特订立本施工合同协议书。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元

二、合同工期

1.工程开工日期：____________________

2.工程竣工日期：____________________

3.总工期：____天（日历天）

三、工程质量标准

1.工程质量标准：按照国家相关规范及行业标准执行。

2.乙方应保证工程质量达到以下等级：____________________

四、合同价格

1.合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元

2.乙方报价单价：____________________

3.合同价格调整：根据工程实际情况，双方协商一致后进行。

五、付款方式

1.付款进度：按工程进度分期支付。

2.付款方式：现金、转账或其他双方协商一致的付款方式。

3.付款期限：甲方应在收到乙方开具的发票后____个工作日内支付相应款项。

六、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）提供完整的工程资料、施工图纸等。

（2）协助乙方办理施工许可证等相关手续。

（3）按合同约定及时支付工程款项。

（4）对工程质量、进度、安全等进行监督。

2.乙方权利与义务：

（1）按照国家相关规范及行业标准进行施工。

（2）确保工程质量和进度，不得擅自变更工程内容。

（3）遵守施工现场管理制度，确保施工安全。

（4）及时向甲方报告工程进展情况。

七、违约责任

1.甲方违约：

（1）未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，按逾期金额的__%支付违约金。

（2）甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付停工、窝工费用。

2.乙方违约：

（1）未按合同约定完成工程，每逾期一日，按合同总价的__%支付违约金。

（2）工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方损失。

八、争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日