工地违约合同书模板(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：__________________

乙方（施工单位）：

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.甲方与乙方于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为______。

2.施工合同约定，乙方应在____年____月____日前完成工程项目的施工任务。

3.乙方在施工过程中存在违约行为，具体如下：

（一）未按施工合同约定的时间节点完成施工任务；

（二）施工质量不符合施工合同约定的标准；

（三）施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失；

（四）其他违约行为。

为明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商一致，特订立本违约合同书如下：

一、违约事实

1.乙方未按施工合同约定的时间节点完成施工任务，具体延误时间为____天。

2.乙方施工质量不符合施工合同约定的标准，具体质量问题如下：

-（列举具体质量问题）

3.乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，具体损失情况如下：

-（列举具体损失情况）

二、违约责任

1.乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为____元（大写：____元整）。

2.乙方应承担因违约行为给甲方造成的直接经济损失，包括但不限于材料损失、人工费用、工期延误损失等，具体损失金额为____元（大写：____元整）。

3.乙方应承担因违约行为给甲方造成的间接经济损失，包括但不限于信誉损失、市场损失等，具体损失金额为____元（大写：____元整）。

4.乙方应承担因违约行为给甲方造成的其他损失，具体损失金额为____元（大写：____元整）。

三、违约金的支付

1.乙方应在本合同签订之日起____日内，向甲方支付违约金____元（大写：____元整）。

2.乙方未按约定支付违约金的，应按每日____%的比例向甲方支付滞纳金。

四、争议解决

1.双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（建设单位）：

（盖章）

代表（签字）：

____年____月____日

乙方（施工单位）：

（盖章）

代表（签字）：

____年____月____日

附件：

1.《____工程项目施工合同》

2.违约事实相关证据材料

注：本模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第2篇

合同编号：________________

甲方（施工单位）：__________________________

乙方（建设单位）：__________________________

签订日期：______________

合同签订地点：__________________________

一、合同背景

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在乙方指定的工地进行施工过程中可能出现的违约行为，达成如下协议：

二、合同内容

1.施工期限：

甲方应按照合同约定的工期完成施工任务。具体工期为：自合同签订之日起____个月。

2.工程质量：

甲方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定。

3.工程进度：

甲方应按照合同约定的进度计划进行施工，如因甲方原因导致工程进度延误，每延误一日，甲方应向乙方支付违约金____元。

4.安全生产：

甲方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。如因甲方原因发生安全事故，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.环境保护：

甲方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。如因甲方原因造成环境污染，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

6.材料供应：

甲方应按照合同约定的时间、数量和质量供应施工材料。如因甲方原因导致材料供应不足或质量不合格，甲方应承担相应的责任。

7.合同变更：

未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。如需变更，应签订书面协议，并经双方签字盖章后生效。

三、违约责任

1.工期延误：

如甲方未按合同约定完成施工任务，每延误一日，甲方应向乙方支付违约金____元