二零二五年度厂房施工工期延误赔偿合同规范.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度厂房施工工期延误赔偿合同规范

甲方（施工单位）：________________________

乙方（建设单位）：________________________

鉴于甲方因施工原因导致乙方厂房施工工期延误，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工期延误情况

1.甲方原定施工工期为____年____月____日至____年____月____日。

2.实际完成施工日期为____年____月____日。

二、工期延误原因

1.甲方因______原因导致工期延误。

三、赔偿金额及支付方式

1.甲方应向乙方支付工期延误赔偿金，赔偿金额为____元。

2.赔偿金支付方式：甲方于____年____月____日前将赔偿金一次性支付给乙方。

四、违约责任

1.若甲方未按约定支付赔偿金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为赔偿金的____%。

2.若甲方在规定期限内仍未支付赔偿金，乙方有权采取法律手段追究甲方责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（施工单位）：________________________

乙方（建设单位）：________________________

签订日期：____年____月____日