2025建设工程施工合同范本下载.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025最新建设工程施工合同范本下载

建设工程施工合同

合同编号：

甲方（发包方）：（以下简称甲方）

乙方（承包方）：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就以下建设工程施工事项达成一致，并签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4承包范围：

1.5工程质量标准：依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家相关的施工质量验收规范。

第二条合同工期

2.1计划开工日期：

2.2计划竣工日期：

2.3总工期：日历天

2.4工期顺延的情况：如遇不可抗力、设计变更、材料供应延迟等，经双方协商一致后，可相应顺延工期。

第三条合同价款与支付方式

3.1合同总价款：人民币元（大写：元整）

3.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元。

（2）进度款：按照工程进度支付，具体支付时间和比例由双方另行约定。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付剩余款项。

第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准：符合国家相关质量标准，确保工程的结构安全和使用功能。

4.2材料设备：乙方应提供符合国家相关质量标准的材料设备，并提供相关质量证明文件。

4.3隐蔽工程验收：隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工。

4.4竣工验收：工程竣工后，乙方应通知甲方组织竣工验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》。

第五条双方责任与义务

5.1甲方责任：

（1）按时支付合同款项。

（2）提供施工场地及相关资料。

（3）协调解决施工现场的外部关系。

（4）按时提供材料设备，并保证其质量。

5.2乙方责任：

（1）按合同约定工期完成施工任务。

（2）严格遵守国家的法律法规和施工规范，确保工程质量和安全。

（3）做好施工现场的管理和人员培训，确保施工秩序。

（4）按时提交工程竣工资料。

第六条工期延误与赔偿

6.1由于乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。

6.2因甲方原因导致的工期延误，乙方可申请顺延工期，具体顺延天数由双方协商确定。

第七条安全与文明施工

7.1乙方应严格按照国家相关安全规范进行施工，确保施工期间的安全，防止发生安全事故。

7.2施工期间，乙方应做到文明施工，保持施工现场整洁，减少对周围环境的影响。

7.3乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。

第八条环境保护

8.1乙方应采取有效措施，减少施工过程中产生的噪声、扬尘等对环境的影响。

8.2乙方应妥善处理施工过程中产生的建筑垃圾，做到垃圾分类和回收利用。

第九条索赔与保险

9.1施工期间，如发生意外事故，导致人员伤亡或财产损失的，由乙方承担相应责任，并负责赔偿。

9.2乙方应为施工人员购买相关保险，包括但不限于工伤保险和第三者责任险。

第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。

10.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条合同的生效与终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同在工程竣工验收合格，双方结算完成，并支付完毕后终止。

第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

第十三条合同附件

甲方资质文件

乙方资质文件

施工组织设计

安全文明施工方案

其他相关文件

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：

合同附件

甲方法定代表人身份证复印件

乙方法定代表人身份证复印件

甲方营业执照副本

乙方营业执照副