2025版网签型建筑工程合同范本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025版网签型建筑工程合同范本

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方，乙方同意承包本工程，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：。

1.2工程地点：。

1.3工程内容：（详细说明工程范围、规模及内容）。

1.4工程性质：（如民用建筑、工业建筑等）。

1.5工程承包范围：乙方负责本工程的（如设计、施工、安装等），具体内容详见附件《承包范围明细表》。

第二条合同价款与支付

2.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：元整），其中包含（如设计费、施工费、材料费等）。

2.2付款方式：

首期付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；

进度款：按工程进度分期支付，具体支付节点为；

质量保证金：合同总价的%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性支付。

2.3发票要求：乙方向甲方提供符合国家税务法规的正规增值税发票，税率不低于%。

第三条工期

3.1开工日期：。

3.2竣工日期：。

3.3总工期：自开工之日起至竣工合格之日，共日历天。

3.4工期顺延：因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，双方可协商顺延工期，具体顺延天数由双方签证确认。

3.5工期违约：如乙方工期逾期，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。

第四条工程质量

4.1质量标准：本工程质量标准为（如国家、地方标准或行业标准）。

4.2质量要求：

乙方承诺采用的施工技术及建筑材料符合国家规定及合同约定；

工程质量须通过甲方、监理及相关部门的验收，达到合格标准。

4.3质量保修：

质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；

质量保修范围包括但不限于本工程的主体结构、防水工程、设备安装等。

第五条安全施工

5.1安全责任：乙方承诺严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工期间的安全，特别是对施工现场的人员、设备及周边环境负责。

5.2安全措施：乙方应采取必要安全措施，配备足够的安全设备及人员，防止事故的发生。

5.3责任追究：因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任；因甲方原因导致的，由甲方承担相应责任。

第六条工程进度

6.1进度计划：乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划，经甲方确认后作为合同附件。

6.2进度检查：甲方有权对工程进度进行定期检查，乙方应配合并提供相关资料。

6.3进度违约：如乙方未按进度计划施工，导致工期延误，甲方有权要求乙方采取补救措施，相关费用由乙方承担。

第七条材料与设备

7.1材料供应：

本工程所需主要材料、设备由乙方自行采购，甲方保留对材料的验收权；

材料进场时，乙方应提供产品质量证明文件，经甲方确认后方可使用。

7.2设备使用：乙方使用的施工设备应符合国家规定，设备安全性能由乙方负责。

第八条双方责任与义务

8.1甲方责任：

按时支付合同款项；

提供施工场地及相关资料；

协调处理施工期间的外部关系。

8.2乙方责任：

按合同约定完成工程，确保质量、安全、工期；

配合甲方及监理的工作；

保护施工现场的环境，防止污染。

第九条变更与签证

9.1变更程序：

甲方需对工程进行变更时，应提前以书面形式通知乙方；

乙方应在收到通知后日内确认是否接受变更，逾期未确认视为同意；

变更涉及的费用及工期由双方协商确定。

9.2签证要求：所有签证需经甲方、乙方及监理三方签字确认，作为结算依据。

第十条争议解决

10.1协商解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。

10.2诉讼解决：协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起