建筑工程承包合同要求(3篇).docx

第1篇

一、合同双方

1.承包方：[承包方名称]，以下简称“承包方”。

2.业主方：[业主方名称]，以下简称“业主方”。

二、工程概况

1.工程名称：[工程名称]。

2.工程地点：[工程地点]。

3.工程规模：[工程规模]。

4.工程类别：[工程类别]。

5.工程合同价：[合同价]。

三、合同工期

1.合同工期：自[开工日期]至[竣工日期]。

2.遇到不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应顺延工期。

四、工程质量

1.工程质量标准：按照国家现行施工质量验收统一标准及有关专业质量验收规范执行。

2.承包方应严格按照设计图纸、施工规范和施工技术标准进行施工，确保工程质量。

3.业主方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

五、工程进度

1.承包方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

2.业主方有权要求承包方加快工程进度，承包方应予以配合。

3.因承包方原因导致工程进度延误，承包方应承担相应的责任。

六、工程款支付

1.业主方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。

2.承包方应按照合同约定的时间节点提交工程进度款申请，业主方应在收到申请后[支付周期]内支付。

3.工程竣工验收合格后，承包方应提交竣工结算报告，业主方应在收到报告后[支付周期]内支付。

七、合同解除

1.合同双方在履行合同过程中，如出现以下情况之一，可解除合同：

（1）一方违约，另一方提出解除合同；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）合同约定的其他解除条件。

2.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和未完成的工程。

八、争议解决

1.合同双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.合同双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。

2.合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十、合同附件

1.工程设计图纸。

2.施工组织设计。

3.工程量清单。

4.其他相关文件。

[承包方名称]：

[业主方名称]：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：____年____月____日

第2篇

一、合同双方

1.承包方：甲方（建设单位）

2.承包方：乙方（施工单位）

二、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程类型：________________________

5.工程预算：________________________

三、合同工期

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在____个月内完成工程，具体开工日期和竣工日期以合同附件为准。

2.工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。

四、工程款项

1.甲方应按合同约定支付工程款项，具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，甲方支付合同总价的____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的____%；

（4）保修期满后，甲方支付合同总价的____%。

2.乙方在工程验收合格前，不得以任何理由要求甲方支付除预付款以外的其他款项。

五、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关法律法规、设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量标准。

2.工程质量验收标准：按照国家相关法律法规、设计文件和施工规范进行验收。

3.工程质量保修期：自竣工验收合格之日起，乙方应承担____年的质量保修责任。

六、安全生产

1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工过程中安全生产。

2.乙方应配备足够的安全生产管理人员，负责施工现场的安全生产监督管理工作。

3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保安全生产。

七、合同变更

1.合同签订后，如遇以下情况，双方可协商变更合同内容：

（1）国家政策调整，导致合同内容需变更；

（2）工程变更，需调整工程规模、工期等；

（3）其他双方协商一致需变更的情况。

2.合同变更需经双方签字盖章后生效。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

1.有以下情况之一的，合同解除：

（1）甲方原因导致合同无法履行；

（2）乙方原因导致合同无法履行；

（3）发