施工合同开工延期协议(3篇).docx

第1篇

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的施工合同编号为______的工程项目，现因以下原因，经双方协商一致，同意对原定开工日期进行延期，并达成如下协议：

一、延期原因

1.甲方原因：____________________

2.乙方原因：____________________

3.其他原因：____________________

二、延期时间

1.原定开工日期：____年__月__日

2.延期后开工日期：____年__月__日

三、延期后的工期调整

1.延期后的工期为原工期加上延期时间。

2.乙方应按照延期后的工期合理安排施工进度，确保工程质量和安全。

四、费用调整

1.甲方应按照原合同约定支付乙方延期期间的工程款。

2.延期期间，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、其他事项

1.甲方应按照延期后的工期提供必要的施工条件，包括但不限于图纸、材料、设备等。

2.乙方应按照延期后的工期完成工程，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

3.双方应继续履行原合同约定的其他条款，如有变更，另行协商。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、协议生效

本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____年__月__日

第2篇

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为______。合同约定，乙方应在____年____月____日前完成施工项目。鉴于以下原因，经双方协商一致，特签订本协议，以明确双方的权利义务。

一、延期原因

1.因不可抗力因素导致施工延期，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

2.甲方未能按合同约定提供施工场地、图纸、资料等。

3.乙方在施工过程中，因技术原因、材料供应等原因导致施工进度滞后。

4.合同约定的其他原因。

二、延期期限

1.经双方协商一致，乙方开工延期期限为____个月。

2.延期期限自合同约定的开工日期起计算。

三、延期期间的费用承担

1.乙方在延期期间，应继续履行合同约定的义务，包括但不限于：按合同约定进行施工、按期提交工程进度报告等。

2.甲方应按合同约定支付乙方延期期间的工程款。

3.延期期间，若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应承担由此产生的额外费用。

四、延期期间的其他事项

1.乙方应继续按照合同约定进行施工，确保工程质量和安全。

2.甲方应继续履行合同约定的义务，包括但不限于：按期提供施工场地、图纸、资料等。

3.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

五、违约责任

1.若乙方未按本协议约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

2.若甲方未按本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，按合同约定执行。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

代表人（签字）：____________

代表人（签字）：____________

签订日期：____年____月____日

第3篇

甲方（建设单位）：_________________

乙方（施工单位）：_________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同（合同编号：_________________）中约定，乙方应在____年__月__日前完成该项目的施工任务。然而，由于以下原因，乙方无法按原定计划开工，现经双方协商一致，就开工延期事宜达成如下协议：

一、延期原因

1.甲方原因：_________________（如：提供场地延误、设计变更、材料供应不及时等）

2.乙方原因：_________________（如：施工人员不足、设备故障、天气原因等）

3.其他原因：_________________（如：政策调整、不可抗力等）

二、延期时间

1.延期开工时间：____年__月__