土石方工程合同工期(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的土石方工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：土石方开挖、运输、填筑等。

4.工程量：____________________

5.工程质量：按照国家有关质量标准执行。

二、合同工期

1.本工程合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在合同工期范围内完成土石方工程的施工任务。

3.乙方因自身原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付______元违约金。

4.甲方因自身原因导致工期延误，每延误一天，应向乙方支付______元违约金。

5.如遇不可抗力因素导致工期延误，经双方协商一致，可顺延工期。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：按月进度支付，每月支付比例为______%。

2.乙方在工程进度达到约定比例后，向甲方提交付款申请，甲方在收到申请后______个工作日内支付工程款。

3.甲方在支付工程款时，应扣除乙方应承担的违约金。

四、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程验收分为分部工程验收和竣工验收。

3.分部工程验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告。

4.竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的尾款。

五、合同解除与终止

1.合同期满，本合同自动终止。

2.双方协商一致，可以解除本合同。

3.发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违约，另一方在合理期限内未能采取补救措施，导致合同无法履行；

（2）一方被依法宣告破产、解散或被吊销营业执照；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

签订地点：____________________

第2篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：__________________

乙方（施工单位）：__________________

签订日期：____年____月____日

一、工程概况

1.1工程名称：__________________

1.2工程地点：__________________

1.3工程内容：主要包括土方开挖、填方、平整、压实等土石方工程。

1.4工程规模：__________________

1.5工程质量标准：符合国家及地方相关质量标准。

二、工期要求

2.1合同工期：本工程总工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2工期节点：

-土方开挖：____天

-土方填筑：____天

-平整压实：____天

-工程验收：____天

2.3乙方应严格按照合同工期要求进行施工，确保工程按期完成。

三、工期延误责任

3.1因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于：

-延长工期：按照实际延误天数延长合同工期。

-赔偿损失：赔偿甲方因工期延误造成的经济损失。

-惩罚性赔偿：如因乙方原因导致工期延误超过合同规定期限，甲方有权要求乙方支付一定数额的违约金。

3.2因不可抗力（如自然灾害、政府行为等）导致的工期延误，经双方协商一致，可以顺延工期，但乙方应尽快通知甲方，并提供相关证明材料。

3.3甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任，包括但不限于：

-延长工期：按照实际延误天数延长合同工期。

-赔偿损失：赔偿乙方因工期延误造成的经济损失。

四、工期调整

4.1在合同执行过程中，如因以下原因导致工期需要调整，双方应协商一致，并签订补充协议：

-甲方要求增加工程量或改变工程设计。

-施工过程中发现地下障碍物或地质条件与设计不符。

-乙方因设备故障、材料供应等原因导致工