新建设工程施工合同案由(3篇).docx

第1篇

一、案件基本情况

原告：某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）

被告：某市某建筑工程有限公司（以下简称“施工方”）

案由：建设工程施工合同纠纷

二、争议焦点

1.施工方是否按照合同约定完成施工任务，是否存在违约行为；

2.施工过程中产生的工程款支付问题；

3.工程质量是否符合国家标准，是否存在质量问题；

4.施工过程中产生的其他纠纷。

三、事实与理由

1.事实

（1）2019年5月，开发商与施工方签订了一份《建设工程施工合同》，约定由施工方承建某市某区某住宅小区的建设工程，合同工期为两年。

（2）合同签订后，施工方按照约定进行了施工，但在施工过程中，施工方存在以下违约行为：

a.施工进度未按合同约定完成，导致工期延误；

b.施工过程中，施工方未按照设计图纸进行施工，导致工程质量不符合国家标准；

c.施工过程中，施工方未按照合同约定进行材料采购，导致工程质量受到影响。

（3）由于施工方违约，开发商要求施工方承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

2.理由

（1）根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（2）根据《建设工程质量管理条例》第二十二条规定，施工单位应当严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（3）根据《建设工程施工合同》的约定，施工方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合国家标准。施工方在施工过程中存在违约行为，应承担相应的违约责任。

四、诉讼请求

1.判令施工方继续履行合同，按照合同约定完成施工任务；

2.判令施工方支付违约金人民币XX万元；

3.判令施工方赔偿开发商因施工方违约造成的损失人民币XX万元；

4.判令施工方承担本案诉讼费用。

五、法律依据

1.《中华人民共和国合同法》

2.《建设工程质量管理条例》

3.《建设工程施工合同》

六、结论

本案涉及建设工程施工合同纠纷，开发商与施工方在合同履行过程中存在争议。根据相关法律法规及合同约定，法院应依法判决施工方承担违约责任，维护开发商的合法权益。

第2篇

一、基本案情

原告：某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）

被告：某市某建筑工程有限公司（以下简称“施工方”）

案由：某市某住宅小区建设工程施工合同纠纷

二、事实与理由

1.事实

2019年6月，开发商与施工方签订了一份《某市某住宅小区建设工程施工合同》（以下简称“合同”），约定由施工方承建某市某住宅小区的建设工程，合同工期为24个月。合同签订后，施工方按照约定进行了施工，但至2021年6月，工程尚未完工。经双方协商，于2021年7月签订了《某市某住宅小区建设工程施工合同补充协议》（以下简称“补充协议”），约定将合同工期延长至2022年6月。

然而，至2022年6月，工程仍未完工。开发商认为施工方存在违约行为，遂向法院提起诉讼，要求施工方继续履行合同，完成工程，并赔偿因工期延误造成的损失。

2.理由

（1）施工方存在违约行为。根据合同约定，施工方应在24个月内完成工程，但至2022年6月，工程仍未完工。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”因此，施工方应承担违约责任。

（2）施工方应继续履行合同。根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：“当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以请求其继续履行。”开发商有权要求施工方继续履行合同，完成工程。

（3）施工方应赔偿损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。”因施工方违约导致工程延误，给开发商造成了损失，施工方应承担赔偿责任。

三、诉讼请求

1.判令施工方继续履行合同，完成某市某住宅小区的建设工程；

2.判令施工方赔偿因工期延误给开发商造成的损失；

3.判令施工方承担本案诉讼费用。

四、案件审理情况

本案已由某市某区人民法院受理，目前正处于审理阶段。法院将依法审理本案，维护双方的合法权益。

五、总结

本案涉及建设工程施工合同纠纷，双方当事人因合同履行问题产生争议。在审理过程中，法院将依法查明事实，保护合同双方的合法权益，确保司法公正。同时，本案也提醒各方当事人，在签订合同过程中应充分了解合同条款，确保合同履行，避免纠纷发生。

第3篇

一、案件背景

原告：某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）

被告：某建筑工程有限公司（以下简称“施工方”）

某新建住宅小区建设工程施工合同纠纷一案，原、被告双方于2