消防工程合同一般工期(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防工程建设的有关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：包括但不限于消防系统设计、设备采购、安装、调试、验收等。

4.工程规模：____________________

二、工期

1.本工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在合同约定的工期内完成消防工程的设计、设备采购、安装、调试、验收等工作。

3.具体工期安排如下：

（1）设计阶段：____个月；

（2）设备采购阶段：____个月；

（3）安装阶段：____个月；

（4）调试阶段：____个月；

（5）验收阶段：____个月。

4.如因以下原因导致工期延误，工期相应顺延：

（1）不可抗力因素，如地震、洪水、台风等自然灾害；

（2）政府行为，如政策调整、规划变更等；

（3）甲方提供的资料、图纸等不符合要求，导致乙方无法按时完成工作；

（4）乙方在施工过程中发现的设计问题，经甲方确认后需进行设计变更；

（5）其他非乙方原因导致工期延误的情况。

5.乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关消防工程的设计、施工规范和标准进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.乙方在施工过程中应接受甲方和相关部门的监督检查，对发现的问题及时整改。

3.工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，包括设计图纸、施工记录、验收报告等。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币____元整。

2.支付方式：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同价款的____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的____%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的____%作为竣工款；

（4）保修期满后，甲方支付合同价款的____%作为保修金。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金；

（2）未按约定提供资料、图纸等导致工期延误的，应承担相应的责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程的，应向甲方支付____%的违约金；

（2）工程质量不符合国家标准的，应承担相应的责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：____年____月____日

第2篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建的消防工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程预算：____________________

二、工期

1.本工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在合同约定的工期内完成消防工程的施工、调试、验收等工作。

3.乙方应按照以下阶段进行施工：

（1）施工准备阶段：____个月；

（2）主体施工阶段：____个月；

（3）安装调试阶段：____个月；

（4）验收阶段：____个月。

4.如遇以下情况，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力因素导致工程延误；

（2）甲方提供的施工图纸、技术资料等不符合要求，导致工程延误；

（3）甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等，导致工程延误；

（4）乙方在施工